dévolution d’une mission OPC pour la Construction de 97 logements en phase préparation chantier, exécution des travaux et assistance aux opérations de réception

Podeliha
dévolution d’une mission OPC pour la Construction de 97 logements en phase préparation chantier, exécution des travaux et assistance aux opérations de réception
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Groupement de commande entre Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers et Axeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Podeliha est coordonnateur du groupement de commande pour la phase passation uniquement.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : dévolution d’une mission OPC pour la Construction de 97 logements en phase préparation chantier, exécution des travaux et assistance aux opérations de réception, situés sur 3 sites :
Guynemer : rue Georges-Guynemer à Angers.
Baraterie : rue de la Baraterie à Angers.
Banchais : square du Point du Jour à Angers.
Type de marché : service.
Allotissement : cet avis fait l’objet d’un lot unique.
Délai d'exécution :
Guynemer : 24 mois (4 semaines de préparation + 23 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Baraterie/Banchais : 24 mois (4 semaines de préparation + 23 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel :
Guynemer : 1er septembre 2025.
Baraterie, Banchais : 30 juillet 2025.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
Les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature.
La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.
Une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
Offre financière du candidat.
Offre technique du candidat :
Présentation des collaborateurs/personnels affectés à l’exécution de la mission (CV et attestations de compétence).
Volumes d’heures consacrées par le collaborateur aux éléments de mission.
Méthodologie de la mission accompagnée d’un exemple de compte rendu de chantier et d’un exemple de planning OPC.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation.
1er critère :
- valeur financière (pondération : 50 %).
2e critère : valeur technique (pondération : 50 %).
Sous critère n° 1 : pertinence des volumes d’heures dédiés aux éléments de mission (pondération : 30 %).
Sous critère n° 2 : qualité de la méthodologie et des supports proposés (pondération : 10 %).
Sous critère n° 3 : qualités des personnels/collaborateurs affectés à l’exécution de la mission (Pondération : 10 %).
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 19 février 2025 à 11 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers ou Axeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 23 janvier 2025.