Podeliha
déconstruction de 44 garages et construction de 10 logements collectifs, situés rue Adrien-Mercier à Montreuil-Juigné
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Éric Baeza, 182, rue Elisée-Reclus, 49800 Trélazé.
Bureau d’étude fluides et thermique : AB Ingenierie, 21, rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou.
Bureau d’étude structure : Anjou Structure, 152, avenue du Général-Patton, 49100 Angers.
Bureau d’étude acoustiques : dB Acoustic, 20, rue de la Chevallerie, 49800 Trélazé.
Économie de la construction/DET-AOR : Marchand-Bodin, 53, rue des Chaffaud, 49000 Angers.
Contrôle technique : Qualiconsult, 355, avenue Patton, 49066 Anges.
Coordination SPS : Apave, rue du Général-Charles-Lacretelle, 49071 Beaucouzé.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : déconstruction de 44 garages et construction de 10 logements collectifs, situés rue Adrien
Mercier à Montreuil-Juigné.
Type de marché : travaux.
Allotissement :
Le présent avis concerne un marché divisé en 17 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : démolition, désamiantage.
Lot 02 : terrassement, VRD.
Lot 03 : gros oeuvre.
Lot 04 : ravalement.
Lot 05 : charpente bois.
Lot 06 : douverture et bardage zinc.
Lot 07 : menuiseries extérieures pvc.
Lot 08 : serrurerie.
Lot 09 : menuiseries intérieures bois.
Lot 10 : plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 11 : électricité, courant fort et faible.
Lot 12 : plâtrerie, isolation.
Lot 13 : carrelage, faïence.
Lot 14 : sol souple.
Lot 15 : peinture.
Lot 16 : espaces verts.
Lot 17 : nettoyage.
Délai d'exécution : 16 mois (4 semaines de préparation + 15 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : septembre 2025.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- L'offre de prix (pondération : 60 %),
- La valeur technique de l'offre (pondération : 40 %) :
- procédés d’exécution envisagés : (pondération : 10 %),
- composition de l’équipe : (pondération : 10 %),
- fiches techniques des produits et des matériaux : (pondération : 5 %),
- qualité du DPGF (pondération : 5 %),
- qualité du programme d’exécution des ouvrages (10 %),
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 1er juillet 2025 à 11 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 2 juin 2025.
