Réhabilitation de 96·logements collectifs, situés au 2,·rue de Mondement (Tour - Tranche 1) et au 53/55/57/59/61/63, boulevard du 11-Novembre (Barre - Tranche·2 à Saint-Macaire-en-Mauges Sèvemoine

Podeliha
Réhabilitation de 96·logements collectifs, situés au 2,·rue de Mondement (Tour - Tranche 1) et au 53/55/57/59/61/63, boulevard du 11-Novembre (Barre - Tranche·2 à Saint-Macaire-en-Mauges Sèvemoine
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : CUB Marchand, 82, rue de Bretagne, BP 90014, Saint-Macaire-en-Mauges, 49450 Sèvremoine. Tél. 02 41 55 26 42.
David Blanchard, d.blanchard@cub-architecture.fr
Bureau d’étude Structure : Arest Cholet, 14, boulevard du Géneral-Faidherbe, 49300 Cholet. Tél. 02 41 62 38 91.
Bureau d’étude Fluides : ACE, 2, place Dupin, BP 20071, 79302 Bressuire.
Tél. 05 49 65 14 10. Pierrick Boissinot pboissinot@betace.fr
Bureau d’étude Paysage : Lun, 15, rue Papiau-de-la-Verrie, 49000 Angers. Tél. 02 41 86 16 21.
Contrôle technique : Apave IC Maine Anjou, rue du Général-Charles Lacretelle, CS 27189, 49071 Beaucouzé cedex. Tél. 06 72 75 80 67.
Souloum Adoum Oumar, souloum-adoum.oumar@apave.com
Coordination SPS : Qualiconsult, 355, avenue Patton, CS 56613, 49066 Angers cedex. Tél. 06 68 67 39 22. Franck Moreau, franck.moreau@qualiconsult.fr
Procédure de passation : procédure avec négociation soumis aux dispositions de l’article L.2124-3 du Code de la commande publique et des articles R.2124-3 et suivants du Code précité.
Objet du marché : réhabilitation de 96 logements collectifs, situés au 2, rue de Mondement (Tour - Tranche 1) et au 53/55/57/59/61/63, boulevard du 11-Novembre (Barre - Tranche 2 à Saint-Macaire-en-Mauges Sèvemoine.
Type de marché : travaux.
Allotissement : cet avis fait l’objet d’un lot unique.
Délai d'exécution : 24 mois dont :
Tranche 1 Tour : 12 mois dont 4 semaines de préparation + 11 mois de travaux hors congés et hors intempéries),
Tranche 2 Barre: 12 mois dont 4 semaines de préparation + 11 mois de travaux hors congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : Tranche 1 : Décembre 2024.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature ;
- La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (Pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (Pondération :40 %).
- sous critère n° 1 : - Indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d'exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l'entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l'entreprise comme étant susceptibles d'affecter la qualité de l'environnement lors de l'exécution des travaux. (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : Composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 3 : Fiches techniques de composition ou d'utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en œuvre dans le respect des préconisations du CCTP (Pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : Qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d'ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d'apprécier la proposition de prix (Pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : la qualité du programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution fixé au paragraphe 2.6 du présent règlement (Pondération : 10 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - Espace professionnel - «Appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 14 novembre 2024 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com
(https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 7 octobre 2024.