Podeliha
Réhabilitation de 8 logements collectifs et 2 logements individuels situés rue Jean-Bourré à Château-Gontier
Avis rectificatif
Maître de l'ouvrage :Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Atelier Mermoz, 15, rue Jean-Mermoz, 53960 Bonchamp, 06 72 73 25 50.
Bureau d’étude thermique : MTEC Ingénierie, 68, rue Général-de-Gaulle, 53000 Laval, 09 54 48 40 77.
Bureau d’étude structure BA : Ecodes - Ingénierie, 3, rue de la Fougetterie, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, 02 43 70 16 97.
Contrôle technique : bureau Veritas, 7, avenue René-Laennec, 72000 Le Mans, 02 40 92 07 12.
Coordination SPS : Pierre SPS, 6, rue Repos, 72100 Le Mans, 02 43 47 23 21.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : réhabilitation de 8 logements collectifs et 2 logements individuels situés rue Jean-Bourré à Château-Gontier.
Type de marché : travaux.
Allotissement :
Le présent avis concerne un marché divisé en 6 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 1 : gros oeuvre, chape flottante.
Lot 2 : charpente, couverture.
Lot 3 : menuiserie extérieure, intérieure.
Lot 4 : cloisonnement, doublage, faux plafonds.
Lot 5 : peinture, revêtement de sol, faïence.
Lot 6 : plomberie, chauffage, ventilation, électricité.
Lot 7 : désamiantage, plomb.
Délai d'exécution : 9 mois (8 semaines de préparation + 7 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : juin 2025.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %) :
- procédé d’exécution envisagés : 10 %,
- composition de l’équipe (effectifs, compétence, qualification : 10 %,
- respect des matériaux et fournitures préconisés dans le CCTP : 5 %,
- qualité rédactionnelle du DPGF : 5 %,
- qualité du programme d’exécution des travaux (détails des délais, proposition d’optimisation des délais) : 10 %.
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - Espace professionnel - «Appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 18 avril 2025 à 20 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com (
https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 25 mars 2025.
