Podeliha
Construction de 12 logements collectifs intermédiaires, situés rue du Fleuve, La Robinière à Saint-Julien-de-Concelles
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Triedre Architecture, 11, rue du Chemin Rouge, bâtiment F, 44000 Nantes, tél. 02 40 69 29 88.
Économiste - OPC : Linkibat, 8, rue Alessandro-Volta, 44481 Carquefou, tél. 02 51 71 89 35.
Bureau d’étude Structure : Ettec, 307, route de Clisson, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, tél. 02 51 89 12 30.
Bureau d’étude Fluides : GH+, 26, route de Nantes, 44330 La Chapelle-Heulin, tél. 02 51 25 51 12.
Contrôle technique : Qualiconsult, 6 Bis, rue Alessandro-Volta, bâtiment F9, 44481 Carquefou cedex.
Coordination SPS : Bureau Véritas, 4, rue Duguay Trouin, 44800 Saint-Herblain.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction de 12 logements collectifs intermédiaires, situés rue du Fleuve, La Robinière à Saint-Julien-de-Concelles (44).
Type de marché : travaux.
Le présent avis concerne un marché divisé en 14 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : espace vert.
Lot 02 : terrassement, VRD, réseaux souples.
Lot 03 : gros oeuvre.
Lot 04 : MOB charpente, bardage.
Lot 05 : couverture, étanchéité.
Lot 06 : ravalement.
Lot 07 : menuiseries extérieures.
Lot 08 : métallerie, serrurerie.
Lot 09 : cloisons, doublages.
Lot 10 : menuiseries intérieures bois.
Lot 11 : revêtements de sols.
Lot 12 : peinture, nettoyage.
Lot 13 : CVC plomberie.
Lot 14 : électricité.
Délai d'exécution : 19 mois (4 semaines de préparation + 18 mois de travaux hors congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : juin 2026.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- L'offre de prix (pondération : 60 %).
- La valeur technique de l'offre (pondération : 40 %) :
- sous critère n° 1 : indications des procédés d’exécution envisagés (pondération 10 %),
- sous critère n° 2 : composition de l’équipe (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 3 : fiches techniques de composition ou d’utilisation des produits (pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : qualité de la décomposition du prix (pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : qualité du programme d’exécution des ouvrages (pondération : 10 %).
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr - espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 30 avril 2026 à 11 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 24 mars 2026.
