Podeliha
Construction de 11 logements locatifs sociaux collectifs, impasse Franz Liszt, 44115 Haute-Goulaine
Procédure adaptée ouverte
Maître de l’ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Diagonale Architectes, 2, rue Gustave-Eiffel, 85170 Le Poiré-sur-Vie, 02 51 48 67 90.
Bureau d’étude structure, fluides et électricité, acoustique : IDES, 22E, impasse Jeanne-Dieulafoy, 85000 La Roche-sur-Yon, 02 51 62 15 02.
Bureau d'études thermiques : Nergik, 10, avenue du Maréchal-Lattre-de-Tassigny, 44400 Rezé.
Bureau d'études de sols : Cadegeau, 5, rue du Carr-Rouge, 49450 Sèvremoine.
Économiste : SETEB, 183, espace de la Mer, 85160 Saint-Jean-de-Monts.
Contrôle technique : Apave Atlantique Nantes, 5, rue de la Johardière, 44800 Saint-Herblain, 02 40 38 80 00.
Coordination SPS : MSB, rue du Pinay, 85340 Les Sables-d’Olonne, 02 51 32 34 43.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marche : construction de 11 logements locatifs sociaux collectifs, impasse Franz Liszt, 44115 Haute-Goulaine.
Type de marche : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 19 lots, il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : terrassements, VRD.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : couverture.
Lot 05 : étanchéité.
Lot 06 : ravalement.
Lot 07 : menuiseries extérieures.
Lot 08 : métallerie.
Lot 09 : menuiseries intérieures.
Lot 10 : cloisons séchés.
Lot 11 : chapes autonivelantes.
Lot 12 : revêtements de sols et murs céramiques.
Lot 13 : revêtements de sols colles.
Lot 14 : chauffage plomberie VMC.
Lot 15 : électricité.
Lot 16 : peinture & revêtement muraux.
Lot 17 : espaces verts.
Lot 18 : nettoyage.
Lot 19 : traitement et revalorisation des déchets.
Délai d’exécution : 16 mois (4 semaines de préparation + 15 mois de travaux compris congés et hors intempéries)
Ordre de service prévisionnel : juillet 2025.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considérera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation
- l'offre de prix (pondération : 60 %)
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %)
- Indications des procédés d’exécution envisagés (pondération : 10 %),
- composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché (pondération : 10 %).
- qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d'ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d'apprécier la proposition de prix (pondération : 10 %)
- la qualité du programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution fixé au paragraphe 2.6 du présent règlement (pondération : 10 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - espace professionnel - «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 6 juin 2025 à 11 h 00.
Conditions d’envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com (
https://www.achatpublic.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d’envoi au JAL : le 7 mai 2025.
