Marché de travaux. Les Rosiers-sur-Loire FPA, résidence Les Fontaines (T. 0141). Remplacement de menuiseries extérieures et occultations dans les 2 bâtiments collectifs d'habitation (50 logements). Répartition : 50 appartements T 1 bis et 5 ..

Les Rosiers/Loire FPA, résidence Les Fontaines Remplacement de menuiseries extérieures et occultations dans les 2 bâtiments collectifs
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maine-et-Loire Habitat, office public de l'habitat, 11, rue du Clon, CS 70146, 49001 Angers cedex 01, tél. 02 41 81 68 00. Retrouvez nos offres de marchés sur notre site : www.maineetloire-habitat.fr

Objet du marché :marché de travaux. Les Rosiers-sur-Loire FPA, résidence Les Fontaines (T. 0141). Remplacement de menuiseries extérieures et occultations dans les 2 bâtiments collectifs d'habitation (50 logements).

Répartition : 50 appartements T 1 bis et 5 appartements T II.
Martre d'oeuvre : Maine-et-Loire Habitat, direction des structures d'hébergement.

Procédure de passation :procédure librement choisie (article 10 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics).

Lots no :
01 : menuiseries extérieures PVC.
02 : électricité.
Possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 5 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : 1er septembre 2014.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement :
- Règlement administratif dans les 30 jours à compter de la réception des factures.
- Financement : fonds propres.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes.

Date limite de réception des offres au siège de l'office :le 18 juillet 2014 avant 17h00.

Modalités d'obtention du dossier :
- retiré auprès de : Grafiburo, 28-30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70.
- commandé via le site : www.appels-offre.net
Date d'envol de l'avis à la publication : 25 juin 2014.