Centrale des marchés
42 travaux relatifs à la construction d'une éco-école pédagogique à Andrézieux-Bouthéon 42 travaux relatifs à la construction d'une éco-école pédagogique à Andrézieux-Bouthéon réalisation de travaux relatifs à la construction d'une éco-école pédagogique à Andrézieux-Bouthéon. code_po...
Jérome Dumas 42010Saint-Étienne agnes.furgerol@sedl.fr 0477492548
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

42 travaux relatifs à la construction d'une éco-école pédagogique à Andrézieux-Bouthéon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 851576

Date de clôture estimée : 12/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/10/13)
13-180642

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Andrézieux-Bouthéon.
Correspondant : M. Schalk Jean-Claude, Maire, avenue du Parc / B.P. 32 42160 Andrézieux Bouthéon tél. : 04-77-55-52-59 télécopieur : 04-77-55-52-60 courriel : marches.publics@andrezieux-boutheon.com adresse internet : http://www.andrezieux-boutheon.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Collectivité territoriale.

Objet du marché : réalisation de travaux relatifs à la construction d'une éco-école pédagogique à Andrézieux-Bouthéon.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : rue Etienne Mimard, 42160 Andrézieux Bouthéon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
réalisation de travaux relatifs à la construction d'une éco-école pédagogique à Andrézieux-Bouthéon. Cette opération de travaux est divisée en 20 lots traités par marchés séparés.
Durée du marché : 21 mois (y compris la période de préparation de 2 mois) à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage de la période de préparation.
Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP. Les candidats doivent impérativement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles définies dans le CCTP. Les propositions financières relatives à chaque prestation supplémentaire éventuelle seront intégrées dans l'acte d'engagement de la solution de base
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la retenue. Possibilité de remplacement de la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement assuré par le maître d'ouvrage - avance accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 EUR (H.T.) ou lorsque la tranche affermie est supérieure à 50 000 EUR (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois - garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire exigée en contrepartie de l'avance - paiement partiel définitif par acompte - délai de paiement des acomptes : 30 jours - délai de paiement du solde : 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, l'attributaire devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures .

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Lettre de candidature avec à l'appui :
- une déclaration sur l'honneur ;
- en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements ;
- pièces définies dans le règlement de consultation permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques ou financières ;
- document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
- attestations d'assurance ;
- un projet de marché comprenant contrat valant acte d'engagement et CCAP, le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif estimatif ;
- mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.



Capacité économique et financière - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : chiffres d'affaires de l'activité pour les trois années les plus récentes ou à défaut, tout autre document considéré comme équivalent. Aucun minima n'est exigé.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Capacités professionnelles et techniques : pièces à fournir définies à l'article 4 du règlement de consultation.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot 1 : Qualibat 1311-1321-1341 (Eff2)
Lot 2a : Qualibat 2212 (Eff3)
Lot 2b : 5 références récentes pour des travaux de même nature sur des bâtiments équivalents
Lot 3 : Qualibat 2322-2352-2363 (Eff2)
Lot 4 : Qualibat 3221-3281 (Eff1)
Lot 5 : Qualibat 7131 (Eff2)
Lot 6 : Qualibat 3552 (Eff3)
Lot 7 : Qualibat 4421-4412 (Eff2)
Lot 8 : Qualibat 4322 (Eff2)
Lot 9 : Qualibat 6612 (Eff2)
Lot 10 : Qualibat 4132-4112-6112 (Eff2)
Lot 11 : Qualibat 2162 (Eff2)
Lot 12 : Qualibat 6312 (Eff2)
Lot 13 : Qualibat 6222 (Eff2)
Lot 14 : 5 références récentes pour des travaux de même nature sur des bâtiments équivalents
Lot 15 : Qualibat 5112-5312-5432 (Eff2)
Lot 16 : Qualifelec E2-Cf1-Spv(Eff2)
Lot 17 : Qualibat 5342-5353 (Eff1)
Lot 18 : Qualibat 1351 (Eff2)
Lot 19 : Qualipv : indice E1 - classe 1 mention rge (svp)
Lot 20 : 5 références récentes pour des travaux de même nature sur des bâtiments équivalents.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- critère n° 1 - prix des prestations : 60 % ;
- critère n° 2 - valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 novembre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il peut être téléchargé gratuitement via le site internet : http://www.klekoon.com. Il n'est pas disponible sur support papier mais peut être demandé au maître d'ouvrage pour envoi sous format physique électronique (cr rom).
Documents payants : non.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : adresse de remise des offres :
Mairie Andrézieux-Bouthéon
Service Commande Publique
Avenue du Parc / B.P. 32
42161 Andrézieux-Bouthéon cx
URL : http://www.klekoon.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SEDL
AMO de la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
Correspondant : jérome Dumas, cité Fauriel 35 rue Ponchardier CS 20103, 42010 Saint-Etienne, tél. : 04-77-49-25-22, télécopieur : 04-77-49-25-48, courriel : agnes.furgerol@sedl.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cx 03 tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cx 03 tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://yon.tribunal-administratif.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Terrassement vrd.

C.P.V. - Objet principal : 45110000.
Lot(s) 2A Gros oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2B Ouvrage en pisé.

C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Lot(s) 3 Charpente ossature bois bardage.

C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45262650.
Lot(s) 4 Etanchéité.

C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Lot(s) 5 Façades enduites ite.

C.P.V. - Objet principal : 45261220.
Lot(s) 6 Menuiseries extérieures bois/aluminium - occultations.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 7 Métallerie.

C.P.V. - Objet principal : 45340000.
Lot(s) 8 Menuiseries intérieures bois.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 9 Faux plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Lot(s) 10 Plâtrerie peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442100.
Lot(s) 11 Chapes.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 12 Carrelage faiences.

C.P.V. - Objet principal :
Objets supplémentaires : 45431000, 45431100, 45431200.
Lot(s) 13 Sols minces.

C.P.V. - Objet principal : 45432110.
Lot(s) 14 Ascenseur.

C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Lot(s) 15 Chauffage vmc - plomberie sanitaires.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45330000, 45232460.
Lot(s) 16 Electricité - courants faibles.

C.P.V. - Objet principal :
Objets supplémentaires : 45311000, 45315500.
Lot(s) 17 Gtc.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 18 Espaces verts - clôtures.

C.P.V. - Objet principal : 45112710
Objets supplémentaires : 45340000.
Lot(s) 19 Centrale photovoltaique.

C.P.V. - Objet principal :
Objets supplémentaires : 45000000.
Lot(s) 20 Mobilier agencement.

C.P.V. - Objet principal : 45233293.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00