Centrale des marchés
42 construction d'une médiathèque et d'un conservatoire de musique, consultation inhérente au lot 22 : faux plafonds métalliques, à Andrézieux-Bouthéon 42 construction d'une médiathèque et d'un conservatoire de musique, consultation inhérente au lot 22 : faux plafonds métalliques, à Andrézieux-Bouthéon réalisation de travaux relatifs à la construc...
Dumas Jérôme 42010Saint-Étienne agnes.furgerol@sedl.fr 0477492548
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

42 construction d'une médiathèque et d'un conservatoire de musique, consultation inhérente au lot 22 : faux plafonds métalliques, à Andrézieux-Bouthéon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 998581

Date de clôture estimée : 24/03/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (06/03/14)
14-35046

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Andrézieux-Bouthéon.
Correspondant : M. Schalk Jean-Claude, Maire, avenue du Parc / cs 10032 42160 Andrézieux Bouthéon tél. : 04-77-55-03-42 télécopieur : 04-77-55-52-60 adresse internet : http://www.klekoon.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Collectivité territoriale.

Objet du marché : réalisation de travaux relatifs à la construction d'une médiathèque et d'un conservatoire de musique à Andrézieux-Bouthéon - consultation inhérente au lot 22 : Faux plafonds métalliques.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421146.

Lieu d'exécution : zac les Terrasses - 42160 Andrézieux-Bouthéon.

Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
procédure adaptée
Réalisation de travaux relatifs à la construction d'une médiathèque et d'un conservatoire de musique à Andrézieux-Bouthéon. Cette opération de travaux est divisée en 22 lots traités par marchés séparés. Les lots n° 1 à 21 ont été attribués lors de la consultation antérieure. La présente consultation est inhérente au lot 22
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles
Durée du marché : 19 mois (y compris la période de préparation de 2 semaines)
A compter de la date fixée par l'os précisant la date de démarrage de la période de préparation
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande en remplacement de la retenue. Possibilité de remplacement de la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement assuré par le maître d'ouvrage - avance accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 50 000 EUR (H.T.) ou lorsque la tranche affermie est supérieure à 50 000 EUR (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois - paiement partiel définitif par acompte - délai de paiement des acomptes : 30 jours - délai de paiement du solde : 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, l'attributaire devra revêtir la forme d'un groupement d'entreprises solidaires.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures .

Lettre de candidature avec à l'appui :
- une déclaration sur l'honneur ;
- en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements ;
- pièces définies dans le règlement de consultation permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques ou financières ;
- document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
- attestation d'assurance ;
- un projet de marché comprenant contrat valant acte d'engagement et CCAP, le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif estimatif, mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.
Fourniture d'échantillons ou de matériels de démonstration.



Capacité économique et financière - références requises : chiffres d'affaires de l'activité pour les trois années les plus récentes ou à défaut, tout autre document considéré comme équivalent. Aucun minima n'est exigé.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : capacités professionnelles et techniques : pièces à fournir définies à l'article 4 du règlement de consultation.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 5 références récentes pour des travaux de même nature sur des bâtiments équivalents.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- critère n° 1 - prix des prestations : 80 % ;
- critère n° 2 - valeur technique : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 mars 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

Le dossier de consultation es entreprises est dématérialisé. Il peut être téléchargé gratuitement via le site internet : http://www.klekoon.com. Il n'est pas disponible sur support papier mais peut être demandé au maître d'ouvrage pour envoi sous format physique électronique (cr rom).
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui
Une visite des lieux d'exécution du marché est fortement recommandée.
Les travaux inhérents au lot 22 devraient débuter en avril 2014.
Les échantillons suivants seront fournis en un seul exemplaire par chaque candidat du lot n° 22, à l'appui de son offre :
- échantillon de lame de faux plafond métallique extérieur (prix n° 22.1.1.1) ;
- échantillon de lame de faux plafond métallique intérieur (prix n°22.1.2.1).
Le candidat devra transmettre en même temps que l'offre un échantillon pour chaque type proposé.
Ces échantillons seront obligatoirement identifiés avec le nom du candidat.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents non payants
Point de contact pour retrait des dossiers :
Mairie Andrézieux-Bouthéon
Avenue du Parc / cs 10032
42161 Andrézieux-Bouthéon
Tél (33)477555259 - email : marches.publics@andrezieux-boutheon.com - télécopieur (33)477555260.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 mars 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie Andrézieux-Bouthéon.
Correspondant : service de la Commande Publique, avenue du Parc / cs 10032, 42161 Andrézieux Bouthéon Cx, adresse internet : http://www.klekoon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SEDL
AMO de la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
Correspondant : dumas Jérôme, cité Fauriel 35 rue Ponchardier - cS 20103, 42010 Saint-Etienne, tél. : 04-77-49-25-22, télécopieur : 04-77-49-25-48, courriel : agnes.furgerol@sedl.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 22 - Faux plafonds métalliques.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00