Centrale des marchés
Mission maîtrise d'oeuvre pour la conception et le suivi des travaux des espaces publics de l'opération ex-site Robin Marietton d'Amplepuis Mission maîtrise d'oeuvre pour la conception et le suivi des travaux des espaces publics de l'opération ex-site Robin Marietton d'Amplepuis mel : mairie@amplepuis.fr designation : COMMUNE D'AM...
COMMUNE D'AMPLEPUIS 69550Amplepuis mairie@amplepuis.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Mission maîtrise d'oeuvre pour la conception et le suivi des travaux des espaces publics de l'opération ex-site Robin Marietton d'Amplepuis

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3607757

Date de clôture estimée : 18/05/18
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/04/18)
BOAMP (17/04/18)
18-52771
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69, 42
Annonce No 18-52771
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE D'AMPLEPUIS.
 Correspondant :  Mairie d'amplepuis René PONTET, le maire, 9, place de l'hôtel de Ville 69550 Amplepuis, tél. : 04-74-89-30-24, courriel : mairie@amplepuis.fr adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : mission maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux des espaces publics de l'opération ex-site Robin Marietton d'amplepuis.
CPV - Objet principal : 71521000
Objets supplémentaires : 71520000.
Lieu d'exécution : place de l'industrie, 69550 Amplepuis.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le site objet de la mission est le site dit "Robin Marietton" situé en centre ville d'amplepuis, place de l'industrie. Il s'agit d'une friche industrielle, composée de plusieurs bâtiments en cours de démolition.
le présent marché concerne la maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux des espaces publics de l'opération d'aménagement dont le programme technique détaillé et le projet d'aménagement ont été validés et le financement approuvé
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux des espaces publics de l'opération ex-site Robin Marietton d'amplepuis.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement prévisionnel de ce marché est constitué par subventions et par budget de la Commune d'amplepuis.
les sommes dues en exécution du marché sont payées par virement bancaire dans un délai maximum de 30 jours conformément aux dispositions de la loi no2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : a l'issu de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur n'imposera pas de forme de groupement, mais dans le cas d'un groupement conjoint, il imposera un mandataire solidaire conformément à l'article 45 II du décret no2016-360 du 5 mars 2016.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
la liste des documents à produire par chaque candidat se trouve à l'article 4 du règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : le jugement des candidatures donnera lieu à un classement qui permettra au pouvoir adjudicateur de sélectionner les candidats admis à remettre une offre, étant précisé que le nombre de candidats qui seront admis à remettre une offre est fixé à 3.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 18 mai 2018, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.reseaudescommunes.fr
Criteres d'attributions : Les critères de jugement des candidatures sont (article 5 du Règlement de consultation) :
- qualité et adéquation compétences et références paysagères : 50%
- qualité et adéquation compétences VRD : 25 %
- qualité et adéquation compétences et références architecturales :25%.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Amplepuis.
 9, place de l'hôtel de Ville,  69550 Amplepuis.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie d'Amplepuis : Mme FESSY.
 9, place de l'hôtel de Ville,  69550 Amplepuis, , tél. : 04-74-89-30-24, , courriel : secretariat@amplepuis.fr,  adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Amplepuis : Mme FROGET.
 9, place de l'hôtel de Ville,  69550 Amplepuis, , tél. : 04-74-89-30-24, , courriel : cfroget@amplepuis.fr,  adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous