Centrale des marchés
Marché de travaux pour la viabilisation de 28 lots dans la nouvelle ZAC DE COUCY (tranche 2017-2018) à Amplepuis Marché de travaux pour la viabilisation de 28 lots dans la nouvelle ZAC DE COUCY (tranche 2017-2018) à Amplepuis adresse : 9, place de l'Hôtel de Ville cp : 69550 mel : mairie@amplepuis.fr ...
COMMUNE D'AMPLEPUIS 69550Amplepuis mairie@amplepuis.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux pour la viabilisation de 28 lots dans la nouvelle ZAC DE COUCY (tranche 2017-2018) à Amplepuis

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3244969

Date de clôture estimée : 12/01/18
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (21/11/17)
BOAMP (21/11/17)
17-164355
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69, 42
Annonce No 17-164355
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE D'AMPLEPUIS.
 Correspondant :  Mairie d'amplepuis René PONTET, le maire, 9, place de l'hôtel de Ville 69550 Amplepuis, tél. : 04-74-89-30-24, courriel : mairie@amplepuis.fr adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux pour la viabilisation de 28 lots dans la nouvelle zac de coucy (tranche 2017-2018) à Amplepuis.
CPV - Objet principal : 45111290
Objets supplémentaires : 45112500.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

ce marché fait l'objet d'une décomposition par lot :
- lot no1 : terrassements généraux - fondation finition de chaussée - génie civil réseaux secs (avec une option : éclairage public)
- lOT no2 : gaz
- lOT no3 : réseaux EU-EP et AEP
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la viabilisation de 28 lots dans la nouvelle zac de coucy (tranche 2017-2018) à Amplepuis.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues à l'article 122 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
la retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 123 du décret no2016-360 du 25 mars 2016. Il peut être accepté une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : crédits inscrits au budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un entrepreneur unique, soit avec un groupement d'entreprise solidaire ou conjoint.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - délai d'exécution : 40 %;
     - prix : 40 %;
     - note sommaire sur l'organisation du chantier : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 janvier 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Amplepuis : à l'attention de M. le maire.
 9, place de l'hôtel de Ville,  69550 Amplepuis.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : ARTEC Sarl : Rambert JAMEN.
 115 chemin de Charbonnel, La Palud,  38530 Chapareillan, , tél. : 06-11-32-13-07, , courriel : rambert.artec@orange.fr,  adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'Amplepuis : Céline FROGET.
 9, place de l'hôtel de Ville,  69550 Amplepuis, , tél. : 04-74-89-30-24, , courriel : cfroget@amplepuis.fr,  adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Amplepuis : Céline FROGET.
 9, place de l'hôtel de Ville,  69550 Amplepuis, , tél. : 04-74-89-30-24, , courriel : cfroget@amplepuis.fr,  adresse internet : http://marchespublics.reseaudescommunes.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Terrassements généraux - fondation finition de chaussée - génie civil réseaux secs
terrassements généraux - fondation finition de chaussée - génie civil réseaux secs (avec option : éclairage public)

Lot(s) 2. -
Réseaux gaz
réseaux gaz

Lot(s) 3. -
Réseaux EU-EP et Aep
Réseaux EU-EP et AEP
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous