1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département de la Somme
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de désamiantage et de remplacement de la couverture au CDER de Hombleux
Description: Travaux de désamiantage et de remplacement de la couverture au CDER de Hombleux
Identifiant de la procédure: e293b1c0-5827-49ce-b053-0b34fa1911f4
Identifiant interne: CDER_HOMBLEUX
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Désamiantage et remplacement de la couverture au CDER de Hombleux. Le délai d'exécution des travaux est de 90 jours calendaires et n'inclut pas la période de préparation de 30 jours calendaires qui débute à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261210 Travaux de couverture
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Hombleux
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Informations complémentaires: Département de la Somme
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 500 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de désamiantage et de remplacement de la couverture au CDER de Hombleux
Description: Travaux de désamiantage et de remplacement de la couverture au CDER de Hombleux
Identifiant interne: CDER_HOMBLEUX
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261210 Travaux de couverture
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Hombleux
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 500 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 50%
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique 45%
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale 5%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: tribunal administratif d'Amiens
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif d'Amiens
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Département de la Somme - DFCP
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Département de la Somme
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif d'Amiens
Organisation qui exécute le paiement: Département de la Somme
Organisation qui signe le marché: Département de la Somme
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 269 995,63 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: HOUEL COUVERTURE
Offre:
Identifiant de l’offre: HOUEL COUVERTURE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 269 995,63 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CDER_HOMBLEUX
Titre: Travaux de désamiantage et de remplacement de la couverture au CDER de Hombleux
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 13/03/2025
Date de conclusion du marché: 28/03/2025
Organisation qui signe le marché: Département de la Somme
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Département de la Somme
Numéro d’enregistrement: 22800001400016
Département: Somme
Adresse postale: 40 rue de la République
Ville: Amiens
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0360034078
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: tribunal administratif d'Amiens
Numéro d’enregistrement: 17800005500016
Département: Somme
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Ville: Amiens
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322336170
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Département de la Somme - DFCP
Numéro d’enregistrement: 22800001400016
Département: Somme
Adresse postale: 40 rue de la République
Ville: Amiens
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322718074
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: HOUEL COUVERTURE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 43781547500029
Département: Seine Maritime
Adresse postale: 9 route de Forges
Ville: AUMALE
Code postal: 76390
Subdivision pays (NUTS): Seine-Maritime (FRD22)
Pays: France
Téléphone: 0235942569
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e5beae46-a0a1-46d5-81d3-ef8da1526ff3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Sous-type d’avis: 33
Date d’envoi de l’avis: 01/04/2025 09:53:09 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 212770-2025
Numéro de publication au JO S: 65/2025
Date de publication: 02/04/2025
