1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département de la Somme
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de comblement de la fosse amont de l’ouvrage du bassin des chasses du Crotoy.
Description: Travaux de comblement de la fosse amont de l’ouvrage du bassin des chasses du Crotoy.
Identifiant de la procédure: 88f8fc61-6df9-4ed3-9ebf-a2070ef5e031
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Durée du marché : de la notification du marché jusqu’au parfait achèvement des travaux ; Délai d’exécution des travaux : Le délai d’exécution des travaux est fixé à 6 semaines à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai n’inclut pas la période de préparation de 4 semaines qui débute à compter de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Informations complémentaires: Département de la Somme
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le marché est consultable au service des marchés, 40, rue de la République - C.S. 32615 - 80026 AMIENS CEDEX 1, sur rendez-vous auprès de Mme Pauline LEFEVRE (+33) 03-22-71-81-98. Il peut faire l’objet d’un recours par les concurrents évincés auprès du tribunal administratif d’Amiens dans les deux mois suivant la présente publicité.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de comblement de la fosse amont de l’ouvrage du bassin des chasses du Crotoy.
Description: Travaux de comblement de la fosse amont de l’ouvrage du bassin des chasses du Crotoy.
Identifiant interne: COMBLEMT_FOSSE_CROTOY
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 60%
Critère:
Type: Qualité
Description: 30%
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale 10%
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif d'Amiens
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Département de la Somme
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Département de la Somme - DFCP
TED eSender: Publications Office of the European Union
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 439 661,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: REVET TP
Offre:
Identifiant de l’offre: REVET TP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 439 661,00 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024-80068
Titre: Travaux de comblement de la fosse amont de l’ouvrage du bassin des chasses du Crotoy.
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 14/09/2024
Date de conclusion du marché: 19/09/2024
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Département de la Somme
Numéro d’enregistrement: 22800001400016
Département: Somme
Adresse postale: 40 rue de la République
Ville: AMIENS
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322718080
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Département de la Somme - DFCP
Numéro d’enregistrement: 228 00001400016
Département: Somme
Adresse postale: 40 rue de la République
Ville: AMIENS
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322718074
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d’enregistrement: 17800005500016
Département: Somme
Adresse postale: 14 rue lemerchier
Ville: AMIENS
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322336170
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: REVET TP
Numéro d’enregistrement: 48124479600019
Département: Somme
Adresse postale: 80 rue du Général de Gaulle
Ville: SAINT-OUEN
Code postal: 80610
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e4ba5f0e-b0c8-41ce-a759-8e83f03f67d9 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Sous-type d’avis: 33
Date d’envoi de l’avis: 08/10/2024 13:22:53 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 613373-2024
Numéro de publication au JO S: 198/2024
Date de publication: 10/10/2024