Centrale des marchés
80 renovation de la couverture ardoise et zinc, de la charpente bois, de la maconnerie brique et pierre et des menuiseries bois de l'annexe et du garage de l'hôtel de berny à Amiens 80 renovation de la couverture ardoise et zinc, de la charpente bois, de la maconnerie brique et pierre et des menuiseries bois de l'annexe et du garage de l'hôtel de berny à Amiens renovation de l...
Amiens Métropole 80027Amiens
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

80 renovation de la couverture ardoise et zinc, de la charpente bois, de la maconnerie brique et pierre et des menuiseries bois de l'annexe et du garage de l'hôtel de berny à Amiens

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1393014

Date de clôture estimée : 02/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/02/15)
15-19133

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Amiens Métropole.
Correspondant : M. le président, hôtel de Ville B.P.2720 Cedex 1 80027 Amiens.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : renovation de la couverture ardoise et zinc, de la charpente bois, de la maconnerie brique et pierre et des menuiseries bois de l'annexe et du garage de l'hôtel de berny (Inscrits aux Monuments Historiques).

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché séparé ordinaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les variantes sont autorisées dans le respect des délais et du caractère historique des batiments, et sous réserve que les éléments proposés en variante soient acceptés par l'architecte des Batiments de France en charge du dossier.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Financement sur ressources propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 6 mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble : lot n° 01 : 13 semaines maximum ; lot n° 02 : 10 semaines maximum ; lot n° 03 : 10 semaines maximum ; lot n° 04 : 6 semaines maximum.les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne engageant la société, y compris si nécessaire ceux retraçant les délégations ; Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; déclaration contenant les attestations listées dans le formulaire de déclaration du candidat (Formulaire Dc1 disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr , rubrique : formulaires) et reprises dans le règlement de consultation.



Capacité économique et financière - références requises : aucun document n'est exigé.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : #Les certificats de qualification propres à chacun des lots (cf. rubrique : renseignements relatifs aux lots) #Chacun des certificats de qualification Qualibat pourra faire l'objet d'équivalence dans les conditions suivantes : l'équivalence pour chaque qualification Qualibat sera accordée à condition que le candidat présente dans son dossier de candidature au minimum : -3 références de chantiers similaires exécutés au cours des 3 dernières années sur des batiments inscrits ou classés au Monuments Historique : Les candidats devront préciser pour chaque référence le montant des travaux effectués, la date de réalisation et un bref descriptif des travaux réalisés. Les candidats devront annexer à ces références les documents extraits de la base Mérimée concernant les batiments en question (disponible à l'adresse suivante : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU) OU -3 attestations de bonne exécution pour des chantiers similaires exécutés au cours des 3 dernières années sur des batiments inscrits ou classés au Monuments Historique : Chaque attestation devra préciser le montant des travaux effectués, la date de réalisation et un bref descriptif des travaux réalisés. Les candidats devront annexer à cette attestation les documents extraits de la base Mérimée concernant les batiments en question (disponible à l'adresse suivante : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- critère technique (sur 40 points) : 40 % ;
- critère prix (sur 60 points) : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 mars 2015, à 17 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 02914PA.

Renseignements complémentaires : conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : AMIENS METROPOLE.
direction des Affaires Juridiques et Générales Service des Marchés Publics Hôtel de Ville Aile Gauche - 3e étage B.P.2720 Cedex 1, 80027 Amiens, adresse internet : http://marchespublics.amiens-metropole.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : AMIENS METROPOLE Direction des Services Technique et du Patrimoine Immobilier Service Patrimoine Immobilier.
Correspondant : M. Nicolas BROEKAERT, 3 Place Léon Gontier - 2e étage, 80027 Amiens, tél. : (+33) 3-22-97-12-84.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : AMIENS METROPOLE.
direction des Affaires Juridiques et Générales Service des Marchés Publics Hôtel de Ville Aile Gauche - 3e étage B.P.2720 Cedex 1, 80027 Amiens, télécopieur : (+33) 3-22-97-11-03, adresse internet : http://marchespublics.amiens-metropole.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80011 Amiens Cedex 1 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voies et délais des recours dont dispose le candidat : - référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, etre exercé après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01 Couverture ardoise et zinc.

Informations complémentaires : références et qualifications : #Qualification Qualibat : Qualibat 3194 : Couverture des monuments historiques.
Lot(s) 02 Charpente bois - traitement de la charpente.

Informations complémentaires : références et qualifications : Qualification Qualibat : -Qualibat 2393 : restauration de charpentes des monuments historiques et -Qualibat 1532 : Traitement curatif contre les champignons lignivores, dont la mérule.
Lot(s) 03 Maçonnerie brique et pierre.

Informations complémentaires : références et qualifications : Qualification Qualibat : Qualibat 2194 : Restauration de pierre de taille et de maçonnerie des monuments historiques.
Lot(s) 04 Menuiseries extérieures bois.

Informations complémentaires : références et qualifications : Qualification Qualibat : Qualibat 3553 : fabrication et pose de menuiseries extérieures en bois.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous