1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 80 - CAF DE LA SOMME
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection sociale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA RENOVATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE DES LOCAUX DU SIEGE DE LA CAF DE LA SOMME
Description: MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA RENOVATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE DES LOCAUX DU SIEGE DE LA CAF DE LA SOMME : APS Avant-projet sommaire APD Avant-projet définitif PRO Etudes de projet ACT Assistance à la passation des contrats de travaux VISA EXE limitée au VISA DET Direction de l’exécution des contrats de travaux AOR Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de r
Identifiant de la procédure: 64231491-15e1-4b7d-8892-7927d8d97a16
Identifiant interne: 2026-003
Type de procédure: Restreinte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71200000 Services d'architecture
Nomenclature complémentaire (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 9 Boulevard Maignan- Larivière
Ville: AMIENS
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 200 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La Caf de la Somme est un organisme de droit privé ayant une mission de service publique
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Sans objet
Règlementation applicable en cas de marché transfrontalier: Sans objet
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA RENOVATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE DES LOCAUX DU SIEGE DE LA CAF DE LA SOMME
Description: MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA RENOVATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE DES LOCAUX DU SIEGE DE LA CAF DE LA SOMME : APS Avant-projet sommaire APD Avant-projet définitif PRO Etudes de projet ACT Assistance à la passation des contrats de travaux VISA EXE limitée au VISA DET Direction de l’exécution des contrats de travaux AOR Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de r
Identifiant interne: 2026-003
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71200000 Services d'architecture
Nomenclature complémentaire (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: AMIENS
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 3 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 200 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 5
Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 5
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 23/08/2026
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de la procédure:
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner: 01/10/2026
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 02/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Lille
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - introduction d’un référé précontractuel à partir de la publication de l’avis de publicité jusqu’à la signature du marché. - introduction d’un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du marché ou de l’accord-cadre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: 80 - CAF DE LA SOMME
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: 80 - CAF DE LA SOMME
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: 80 - CAF DE LA SOMME
Organisation qui traite les offres: 80 - CAF DE LA SOMME
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 80 - CAF DE LA SOMME
Numéro d’enregistrement: 77571079100077
Adresse postale: 9 Boulevard Maignan- Larivière
Ville: AMIENS
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Point de contact: Martine WOZNIAK
Téléphone: 03 22 97 45 65
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Lille
Numéro d’enregistrement: 17590111500709
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge BP 729
Ville: LILLE CEDEX
Code postal: 59034
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: 33 3 20 78 33 33
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Identifiant/version de l’avis: ed6cfea8-4894-4064-8568-b0db840f89fd - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 17/07/2026 10:24:16 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 500768-2026
Numéro de publication au JO S: 137/2026
Date de publication: 20/07/2026
