Centrale des marchés
Mise en oeuvre d'un projet de reboisement compensateur sur la ZAC Centre Bourg Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : AMENAGEMENT 77 Correspondant : François CORRE, Directeur Général 10 rue Dajot, 77004 Melun Cedex t...
Aménagement 77
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mise en oeuvre d'un projet de reboisement compensateur sur la ZAC Centre Bourg

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4611018

Date de clôture estimée : 14/06/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (06/06/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : AMENAGEMENT 77
Correspondant :
François CORRE, Directeur Général
10 rue Dajot, 77004 Melun Cedex
tél. : 01 64 37 24 59
télécopieur : 01 64 37 51 40
courriel : contact@amenagement77.fr
adresse internet :
http://www.amenagement77.fr/httpdocs/index.php
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
aménagement
Objet du marché :
Marché de mise en oeuvre d'un projet de reboisement compensateur au défrichement sur la ZAC Centre Bourg à Saint-Thibault-des-Vignes (77)


Type de marché de travaux :

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : Objet principal : 66133000
Objets complémentaires : 45113000


Lieu d'exécution et de livraison :
ZAC Centre Bourg
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Les caractéristiques principales de la mission sont :
- La maîtrise foncière des terrains dédiés au(x) projet(s) de reboisement compensateur sur toute la durée d'engagement de la compensation ;
- La définition du ou des projets de compensation (expertises, plan de gestion, etc.) ;
- L'établissement d'un acte d'engagement des mesures de compensation associées à l'arrêté préfectoral ;
- La validation du ou des projets de compensation par les services instructeurs, avec un rôle d'accompagnement du maître d'ouvrage auprès des services de l'Etat ;
- La mise en oeuvre des travaux de reboisement ;
- La gestion durable et l'entretien sur le long terme du ou des sites de compensation ;
- Le suivi et le reporting auprès du maître d'ouvrage et des services instructeurs sur toute la durée de l'engagement.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 180 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100% du montant de l'avance.
La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Capacité économique et financière - références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique (50 %)
Prix (50 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
14 juin 2019 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Amenagement 77 : Béatrice GRESSIER
10 rue Dajot, 77004 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 83 57 67,
Télécopieur : 01 64 37 51 40,
Courriel : bgressier@amenagement77.fr
Adresse internet :
http://www.marches-publics.info/
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle, 77008 Melun
Tél. : 01 60 56 66 30,
Télécopieur : 01 60 56 66 10,
courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle, 75008 MELUN
Tél. : 01 60 56 66 30,
Télécopieur : 01 60 56 66 10,
Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous