Centrale des marchés
Marché de travaux pour la création d'une maison des services à Allanche (15160). Marché de travaux pour la création d'une maison des services à Allanche (15160). mel : contact@hautesterres.fr ville : Murat cp : 15300 correspondant : Mme Sigal Lucie, Resp. marchés publi...
HAUTES TERRES COMMUNAUTE 15300Murat contact@hautesterres.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour la création d'une maison des services à Allanche (15160).

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4726483

Date de clôture estimée : 04/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/07/19)
19-108766
SOURCEWEB (12/07/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 15, 3, 43, 63
Annonce No 19-108766
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : HAUTES TERRES COMMUNAUTE.
 Correspondant : Mme Sigal Lucie, Resp. Marchés publics, 4 rue du Faubourg Notre-Dame 15300 Murat, tél. : 04-71-20-22-74, courriel : Contact@hautesterres.fr adresse internet : https://www.hautesterres.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux pour la création d'une maison des services à Allanche (15160).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45262700.
Lieu d'exécution : place du Cézallier, 15160 Allanche.
Code NUTS : -FRK12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux pour la création d'une maison des services à Allanche (15160), décomposé en 13 lots
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la création d'une maison des services à Allanche (15160).
Estimation de la valeur (H.T.) : 1 280 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r novembre 2019.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 septembre 2019, à 14 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-10.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juillet 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_oYQ7oDsvkc.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6, cours Sablon 63033 Clermont Ferrand, tél. : 04-73-14-61-00, courriel : Greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr adresse internet : http://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Lyon, Ordre des Géomètres Expert lyon 79, cours Charlemagne 69002 Lyon, tél. : 04-78-37-21-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 6, cours Sablon 63033 Clermont Ferrand, tél. : 04-73-14-61-00, courriel : Greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - lot 1 - démolition - gros œuvre.
Travaux de démolition et de gros œuvre.
Coût estimé (HT) : 380 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. - lot 2 - ravalements.
Travaux de ravalements de façade.
Coût estimé (HT) : 107 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. - lot 3 - charpente.
Travaux de montage de charpente.
Coût estimé (HT) : 78 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 4. - lot 4 - couverture - zinguerie.
Travaux de couverture et de zinguerie.
Coût estimé (HT) : 93 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 5. - lot 5 - menuiseries extérieures bois.
Travaux de menuiseries extérieures bois.
Coût estimé (HT) : 105 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45422100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 6. - lot 6 - menuiseries intérieures.
Travaux de menuiseries intérieures.
Coût estimé (HT) : 48 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 7. - lot 7 - cloisons sèches - isolation - peintures.
Travaux d'installation de cloisons, d'isolation et de peinture.
Coût estimé (HT) : 138 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 8. - lot 8 - carrelage - faïence.
Travaux de pose de carrelage et faïence.
Coût estimé (HT) : 36 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 9. - lot 9 - revêtement de sols PVC.
Travaux de pose de revêtement de sols.
Coût estimé (HT) : 21 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45432100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 10. - lot 10 - serrurerie.
Travaux de serrurerie.
Coût estimé (HT) : 39 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 11. - lot 11 - chaufferie - plomberie - sanitaire - ventilation.
Travaux de chaufferie, plomberie, sanitaire, ventilation.
Coût estimé (HT) : 130 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 12. - lot 12 - electricité - courants forts - courants faibles - alarme incendie.
Travaux d'électricité.
Coût estimé (HT) : 80 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45315300.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 13. - lot 13 - ascenseur.
Travaux d'installation d'un ascenseur.
Coût estimé (HT) : 25 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous