Centrale des marchés
61 travaux de réfection de la couverture d'un bâtiment du pôle sanitaire social à Alençon 61 travaux de réfection de la couverture d'un bâtiment du pôle sanitaire social à Alençon réfection de la couverture d'un bâtiment du pôle sanitaire social à Alençon. code_postal : 61000 lieu :...
Conseil général de l'Orne 61017Alençon bati.gestion@cg61.fr 0233816060
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

61 travaux de réfection de la couverture d'un bâtiment du pôle sanitaire social à Alençon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 121000

Date de clôture estimée : 21/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/06/12)
12-105577
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Orne.
Correspondant : M. Lambert Alain, Président, 27 boulevard de Strasbourg, 61017 Alençon, tél. : 02-33-81-61-82, poste : 1817, télécopieur : 02-33-81-60-60, courriel : bati.gestion@cg61.fr, adresse internet : http://www.orne.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://cg61.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réfection de la couverture d'un bâtiment du pôle sanitaire social à Alençon.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261211.

Lieu d'exécution : 13 rue Marchand Saillant, 61000 Alençon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
réfection de la couverture du" bâtiment cantine" du pôle sanitaire social à Alençon.Les candidats pourront se rendre sur le site afin de juger des travaux à exécuter.
Le délai d'exécution global est de 2 mois, y compris les congés à compter de l'ordre de service. Il est prévu une période de préparation de chantier de 15 jours qui est comprise dans le délai d'exécution des travaux.
ú titre indicatif, les travaux devraient débuter vers le 17 septembre 2012. La phase de préparation débutera, quant à elle, début septembre 2012
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : prestation supplémentaire n°1 : isolations entre chevrons.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % ou caution bancaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres : budget départemental
délai global de paiement : 30 jours.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1)capacités techniques
2)moyens (matériel et personnel)
3)références ou qualifications permettant d'exécuter le marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : la lettre de candidature dûment remplie (imprimé dc1).
Les attestations d'assurance (rc et décennale)
qualifications courantes et références de l'entreprise (au cours des 5 dernières années).
Moyens de l'entreprise (matériel et personnel).
ainsi que
la déclaration du candidat (imprimé dc2)
l'état annuel des certificats reçus (imprimé noti 2)
ces documents sont téléchargeables sur le site du minefi.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique appréciée au regard de la qualité de l'offre technique présentée dans le mémoire, l'organisation du chantier et la méthodologie : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juin 2012, à 12 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : PB 032012.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet FOURNIGAULT.
104 avenue du Général Leclerc, 61000 Alençon, tél. : 02-33-26-73-94, télécopieur : 02-33-26-52-06, courriel : contact@cabinet-fournigault.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service des bâtiments départementaux.
27 boulevard de Strasbourg B.P. 528, 61017 Alençon, tél. : 02-33-81-61-82, poste : 1817, télécopieur : 02-88-81-60-60, courriel : bati.gestion@cg61.fr, adresse internet : http://www.orne.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service des bâtiments départementaux.
27 Bd de Strasbourg, 61017 Alençon, tél. : 02-33-81-61-82, poste : 1817, télécopieur : 02-33-81-60-60, courriel : bati.gestion@cg61.fr, adresse internet : https://cg61.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_SP3HNUpKGe.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 3 rue Arthur Leduc, 14000 Caen, tél. : 02-31-70-72-72, courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, télécopieur : 02-31-52-42-17.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 3 rue Arthur Leduc, 14000 Caen, tél. : 02-31-70-72-72, courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, télécopieur : 02-31-52-42-17

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous