Centrale des marchés
61 travaux de mise en conformité de la chaufferie au collège Jean Monnet, 193, route de Domfront à Flers 61 travaux de mise en conformité de la chaufferie au collège Jean Monnet, 193, route de Domfront à Flers travaux de mise en conformité de la chaufferie au collège Jean Monnet, 193 route de Domfront...
Conseil général de l'Orne 61017Alençon 0233816060
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

61 travaux de mise en conformité de la chaufferie au collège Jean Monnet, 193, route de Domfront à Flers

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 675746

Date de clôture estimée : 16/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/04/13)
13-75825
SOURCEWEB (24/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Orne.
Correspondant : M. Lambert Alain, Président, 27 Bd de Strasbourg 61017 Alençon tél. : 02-33-81-61-82 télécopieur : 02-33-81-60-60 adresse internet : http://www.orne.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://cg61.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Objet du marché : travaux de mise en conformité de la chaufferie au collège Jean Monnet, 193 route de Domfront à Flers (61).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux à réaliser portent sur la mise en conformité de la chaufferie principale et la réfection de la sous-station.
A titre indicatif, les travaux devraient débuter le 1er juillet 2013. Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois, y compris la période de préparation de 2 mois
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les candidats devront répondre aux prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E.) imposées par le maître d'ouvrage :
PSE n°1 : sous-station bâtiment 4 - pSE n°2 : sous-station bâtiment 1 - pSE n°3 : calorifugeage SEGPA - pSE n°4 : reprise de couronnement - pSE n°5 : ventilation haute.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour l'analyse de la candidature sont les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières du candidat jugées au regard :
- des moyens matériels (outillage), moyens humains (effectifs, encadrement, qualifications professionnelles ou curriculum-vitae des personnels),
- des références de prestations similaires, certificats de qualifications professionnelles, certificats de qualité ou autres justificatifs équivalents,
- des chiffres d'affaires des trois dernières années.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : la lettre de candidature dûment remplie (imprimé Dc1)
La déclaration du candidat (imprimé Dc2)
En annexe du Dc2, les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise, tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics : la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire et les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise, tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics :
Liste des principales références effectuées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les références sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,
la déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique du candidat,
les attestations d'assurance (RC et décennale),
l'attestation de vigilance Urssaf,
La déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2012 ou l'état annuel des certificats reçus (imprimé noti2).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- valeur technique des prestations appréciée au regard de la qualité de l'offre technique du mémoire et notamment, des méthodes et moyens matériels proposés par le candidat pour la réalisation de la mission et susceptibles d'apporter une plus-value qualitative (productivité, réduction des durées de tâches, réduction de nuisances, ...), qualité des matériels et des matériaux proposés (techniquement équivalents aux prescriptions du c.c.t.p.) suivant notices descriptives détaillées et fiches techniques jointes au mémoire (15 points), des moyens en personnel mis à disposition pour la réalisation de la mission et susceptibles d'apporter une plus-value qualitative (productivité, réduction des durées de tâches, aménagement d'horaires, surveillance du chantier, autocontrôle, ... (10 points), des mesures mises en oeuvre pour la prise en compte de l'environnement, de la gestion des déchets, de la gestion des flux et du trafic (5 points). : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013/IL/004.

Renseignements complémentaires : la visite est facultative, mais elle est vivement conseillée. Des visites sur site sont organisées le mardi 7 mai 2013 de 13 h 30 à 16 heures et le mardi 14 mai 2013 de 13 h 30 à 16 heures. Pour effectuer une visite en dehors de ces dates, un rendez-vous doit être préalablement obtenu auprès du Bureau d'etudes et Travaux du conseil général de l'orne : Jean-Pierre DESCHAINTRES (Tél. 0233816182 poste 18-30 ou 0233816042) ou Patrick RUAULT (Tél. 0233816182 poste 18-32 ou 0233816309).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 avril 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de l'orne.
Correspondant : M. Deschaintres Jean-Pierre, hôtel du département - service des bâtiments départementaux - bureau d'études et travaux 27 bd de strasbourg, 61017 Alençon Cedex, tél. : 02-33-81-60-42, télécopieur : 02-33-81-60-60.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de l'orne.
service des bâtiments départementaux - bureau de la gestion administrative et comptable 27 bd de strasbourg, 61017 Alençon, tél. : 02-33-81-61-82, télécopieur : 02-33-81-60-60, courriel : bati.gestion@cg61.fr, adresse internet : https://cg61.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_bPswSdX7xB.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 3 rue arthur leduc 14000 Caen tél. : 02-31-70-72-72 courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr télécopieur : 02-31-52-42-17.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 3 rue arthur leduc 14000 Caen tél. : 02-31-70-72-72 courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr télécopieur : 02-31-52-42-17.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00