Centrale des marchés
81 réaménagement du rez de chaussée du bâtiment b de l'école Edouard-Herriot, à Albi 81 réaménagement du rez de chaussée du bâtiment b de l'école Edouard-Herriot, à Albi travaux de réaménagement du rez de chaussée du bâtiment B de l'école Edouard Herriot. code_postal : 81000 lie...
Ville d'Albi 81023Albi
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

81 réaménagement du rez de chaussée du bâtiment b de l'école Edouard-Herriot, à Albi

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1194032

Date de clôture estimée : 21/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/08/14)
14-124109

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Albi.
Correspondant : Mme le maire, 16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9 81023 Albi.

Objet du marché : travaux de réaménagement du rez de chaussée du bâtiment B de l'école Edouard Herriot.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45400000.

Lieu d'exécution : rue Enjalran, 81000 Albi.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'objet de la présente consultation concerne les travaux de réaménagement du rdc du bâtiment 'B' de l'école Herriot à Albi. Le lot n°1 : gros oeuvre a déjà été attribué lors d'une précédente consultation.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (cctp) propre à chaque lot.
la collectivité se réserve le droit pour le lot de négocier avec tous les candidats ayant remis une offre recevable. Cette négociation pourra porter aussi bien sur le prix que sur les points techniques
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours par mandat administratif.
Demande de subvention en cours auprès de l'état à hauteur de 50 %, et financement sur fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacité technique et financière au regard des spécificités du marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : noti2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 août 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPA14TXB035.

Renseignements complémentaires : la transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commande Publique.
16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Bâtiments et énergies.
Correspondant : M. Perier Sylvain, 16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi, tél. : 05-63-49-12-73.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commande Publique.
Correspondant : M. Roullet Nicolas, 16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi, tél. : 05-63-49-13-98, télécopieur : 05-63-49-10-53.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commande Publique.
16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi, adresse internet : http://www.edi-tender.com/albi/Dce.asp?N=344008.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse rue Raymond i v 31000 Toulouse.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé pré-contractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique
- recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de l'acte faisant grief
ou
- recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution de la publicité annonçant la conclusion du marché (conditions fixées par l'arrêt du conseil d'état du 16-07-07).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 002 Serrureries métalliques.

Informations complémentaires : délai d'exécution de 2 semaines du 8 au 19 septembre 2014.

C.P.V. - Objet principal : 45421130.
Lot(s) 003 Menuiseries intérieures.

Informations complémentaires : délai d'exécution de 2 semaines du 22 septembre au 3 octobre 2014.

C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45421150.
Lot(s) 004 Carrelage - faiences.

Informations complémentaires : délai d'exécution de 1 semaine du 15 au 19 septembre 2014.

C.P.V. - Objet principal : 45431000
Objets supplémentaires : 45431200.
Lot(s) 005 Plâtrerie - peinture.

Informations complémentaires : délai d'exécution de 6 semaines du 1er septembre au 19 septembre 2014 puis du 29 septembre au 17 octobre 2014.

C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442100.
Lot(s) 006 Électricité.

Informations complémentaires : délai d'exécution de 2 semaines du 1er septembre au 5 septembre 2014 puis du 29 septembre au 3 octobre 2014.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Lot(s) 007 Plomberie - chauffage - ventilation.

Informations complémentaires : délai d'exécution de 2 semaines du 15 au 26 septembre 2014.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45331000, 45332400.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous