Centrale des marchés
81 Maîtrise d'oeuvre pour des travaux de rehausse du barrage de Saint Géraud à Albi 81 Maîtrise d'oeuvre pour des travaux de rehausse du barrage de Saint Géraud à Albi maîtrise d'oeuvre pour des travaux de rehausse du barrage de Saint Géraud. code_postal : 81012 ville : Albi C...
M. directeur général délégué Le 81012Albi sem.81@sem81.com 0563472659
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

81 Maîtrise d'oeuvre pour des travaux de rehausse du barrage de Saint Géraud à Albi

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 816337

Date de clôture estimée : 01/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/09/13)
13-160367
SOURCEWEB (06/09/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM 81.
Correspondant : M. directeur général délégué au nom et pour le compte de l'institution Interdépartementale du barrage de Saint-Géraud Le, maison de l'economie 81012 Albi Cedex 09 tél. : 05-63-47-04-58 télécopieur : 05-63-47-26-59 courriel : sem.81@sem81.com adresse internet : http://sem81.com.

Objet du marché : maîtrise d'oeuvre pour des travaux de rehausse du barrage de Saint Géraud.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 71000000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR627ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 7 octobre 2013.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement bancaire à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : s'il y a un groupement d'entreprises il sera conjoint avec mandataire commun solidaire
composition de l'équipe : architecte mandataire avec un ou plusieurs bureaux d'études fluides et structures, un coordonnateur SSI et un économiste.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront classées en fonction des critères pondérés suivants:. Moyens humains et matériels mis en oeuvre sur cette opération (35 %). Références et certificats de capacité (30 %). Qualifications professionnelles (20 %). Chiffre d'affaire (10 %). Organisation d la démarche qualité (5 %)
seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et règlementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes.



Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires des 3 dernières années
certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références de moins de 5 ans en restructuration de bâtiments développement durable avec attestations des maîtres d'ouvrages
moyens matériels et humains pouvant être affectés au chantier
cv des membres de l'équipe.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
assurance RC et décennale de chacun en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- mémoire technique : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1er octobre 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 160 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : HM2986MOE.

Renseignements complémentaires : dans cette consultation le candidat remet son offre avec sa candidature
nombre de candidats sélectionnés : 3
pour les candidats retenus visite obligatoire : ......................................
Le marché comportera une tranche ferme (étude) et une tranche conditionnelle (réalisation)
coût prévisionnel des travaux : 900 000,00 €o(s) Ht
Délai tranche ferme (étude) : 14 mois
commencement étude : novembre 2013
délai tranche conditionnelle (réalisation) : 22 mois
commencement réalisation : 2014
conditions de remise des candidatures : l'enveloppe mentionnera "candidature pour la maîtrise d'oeuvre sur le barrage de Saint-Géraud"
Missions: AP - pRO - aCT - vISA - dET - aOR - oPC, sans Exe
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : la consultation peut faire l'objet d'un référé, dans les conditions de l'article 551-1 du code de justice administrative. Sur le fond, un recours peut être formé à l'encontre des décisionsfaisant grief, dans les 2 mois de leur publication ou de leur notification, notamment celles portant attribution du marché.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sem 81.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 septembre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : M. directeur général délégué Le, maison de l'economie - 1 Av. Gal Hoche, 81012 Albi Cedex 09, tél. : 05-63-47-04-58, télécopieur : 05-63-47-26-59, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SEM 81.
Correspondant : M. Kupaj Jean-Bernard, maison de l'economie - 1 Av. Gal Hoche, 81012 Albi Cedex 09, tél. : 05-63-47-04-58, télécopieur : 05-63-47-26-59, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SEM 81.
Correspondant : M. directeur général délégué Le, maison de l'economie - 1 Av. Du Gal Hoche, 81012 Albi Cedex 09, tél. : 05-63-47-04-58, télécopieur : 05-63-47-26-59, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 68 rue Raymond IV - B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 07 tél. : 05-62-73-57-57 courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr télécopieur : 05-62-73-57-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Toulouse.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous