Centrale des marchés
81 travaux de réhabilitation de POM au centre universitaire Champollion à Albi 81 travaux de réhabilitation de POM au centre universitaire Champollion à Albi travaux de réhabilitation de POM au centre universitaire Champollion. lieu : avenue Francht d'esperey, 81000 Albi c...
M. Kupaj Jean-Bernard 81012Albi sem.81@sem81.com 0563472659
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

81 travaux de réhabilitation de POM au centre universitaire Champollion à Albi

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 945296

Date de clôture estimée : 12/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (24/01/14)
14-11971

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM 81.
Correspondant : M. Au nom et pour lecompte du syndicat mixte Sup'Albi-Tarn le directeur général délégué, maison de l'economie 81012 Albi Cedex 09 tél. : 05-63-47-04-58 télécopieur : 05-63-47-26-59 courriel : sem.81@sem81.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://sem81.com.

Objet du marché : travaux de réhabilitation de POM au centre universitaire Champollion.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : avenue Francht d'esperey, 81000 Albi.

Code NUTS : øFR627ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 avril 2014.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande pour garantir l'avance forfaitaire de 5 % dans les conditions prévues à l'article 87 du Code des Marchés Publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par virement bancaire à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : s'il y a groupement d'entreprises il sera solidaire avec mandataire commun.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : conformité administrative, Compétences, références et moyens techniques et humains
seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et règlementaires et dont les capacités techniques et financières paraissent insuffisantes (contenu défini au règlement de consultation).



Capacité économique et financière - références requises : chiffres d'affaires des 3 dernières années.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : moyens matériels et humains pouvant être affectés au chantier, références de moins de 5 ans pour des travaux analogues, certificat de qualification professionnelle ou certificats de capacités (confer règlement de consultation).

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat
attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- technicité : 20 % ;
- sécurité et organisation du chantier : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 février 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : HM2983POMTRX.

Renseignements complémentaires : dans les 8 mois de délais d'exécution des travaux il y a 1 mois de préparation.
Les offres + candidatures seront transmises par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis contre récépissé à la SEM 81 d'albi. L'enveloppe mentionnera "travaux pour de réhabilitation du bâtiment POM au CU Champollion d'albi- lot n° ......."
Option 1 - lot 8 - climatisation des bureaux - etendue au quantitatif: le présent quantitatif est joint à, la présente consultation, il est donné à titre indicatif
le Maître d'ouvrage négociera avec les 3 candidats ayant remis une offre la mieux disante.
Pour la dématérialisation le dossier de consultation pourra être consulté sur www.sem81.com
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : la consultation peut faire l'objet d'un référé, dans les conditions de l'article 551-1 du code de justice administrative. Sur le fond, un recours peut être formé à l'encontre des décisions faisant grief, dans les 2 mois de leur publication ou de leur notification, notamment celles portant attribution du marché.
Les modalités de remise des candidatures et des offres sont indiquées dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 janvier 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEM 81.
Correspondant : M. directeur général délégué Le, maison de l'economie, 81012 Albi Cedex 09, tél. : 05-63-47-04-58, télécopieur : 05-63-47-26-59, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet ALBINET.
27 Place Edmond Canet, 81000 Albi, tél. : 05-63-54-06-56, télécopieur : 05-63-38-90-90, courriel : albinet.be@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SEM 81.
Correspondant : M. Kupaj Jean-Bernard, maison de l'economie, 81012 Albi Cedex 09, tél. : 05-63-47-04-58, télécopieur : 05-63-47-26-59, courriel : sem.81@sem81.com, adresse internet : http://sem81.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Albi Repro.
route de Fauch, 81000 Albi, tél. : 05-63-47-01-97, télécopieur : 05-63-47-18-32, courriel : albirepro@wnadoo.fr, adresse internet : http://sem81.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 68 rue Raymond IV - B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 07 tél. : 05-62-73-57-57 courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr télécopieur : 05-62-73-57-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Toulouse.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Gros oeuvre.
Lot(s) 2 Menuiserie extérieure.
Lot(s) 3 Cloisons sèches, plafonds suspendus.
Lot(s) 4 menuiserie intérieure.
Menuiserie intérieure.
Lot(s) 5 Sols souples.
Lot(s) 6 Peinture.
Lot(s) 7 Electricité.
Lot(s) 8 Chauffage, climatisation, sanitaire, ventilation.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous