Centrale des marchés
73 travaux de canalisation d'eau potable avenue du pont de Rhonne et hameau de Farette, à Albertville 73 travaux de canalisation d'eau potable avenue du pont de Rhonne et hameau de Farette, à Albertville travaux de canalisation d'eau potable avenue du Pont de Rhonne et Hameau de Farette. ville : ...
Ville d'Albertville 73207Albertville commande.publique@albertville.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

73 travaux de canalisation d'eau potable avenue du pont de Rhonne et hameau de Farette, à Albertville

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1152398

Date de clôture estimée : 25/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/07/14)
14-104621

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Albertville.
Correspondant : le maire, 12 cours de l'hôtel de Ville, CS 60104 73207 Albertville tél. : 04-79-10-43-00 courriel : commande.publique@albertville.fr adresse internet : http://www.albertville.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.info.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.

Objet du marché : travaux de canalisation d'eau potable avenue du Pont de Rhonne et Hameau de Farette.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45232150.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR717ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
ces travaux concernent le renouvellement d'une partie des réseaux de distribution se situant avenue du Pont de Rhonne (tranche ferme) et hameau de Farette (tranche conditionnelle 1)

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : il n'y aura pas de retenue de garantie.
Dans l'hypothèse où une avance serait versée, le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, devra justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les fonds propres de la collectivité (section d'investissement)
marché à prix unitaires, fermes actualisables.
Règlement par mandat administratif et virement.
Délai global de paiement : 30 jours à compter de la réception de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : -Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
l'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations de l'article 142(renvoyant à l'article 46-i et -Ii) du Code des marchés publics. Le délai imparti par l'entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre basée sur : le descriptif technique des matériels fournis pour la réalisation des travaux (20 %); les moyens mis en oeuvre pour la réalisation des travaux (20 %); les dispositions techniques particulières envisagées pour la réalisation des travaux (20 %) : 60 % ;
- prix des prestations basé sur le détail estimatif : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 août 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M314003.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Marché à tranches conditionnelles
la visite sur place est facultative. Pour cela, prendre contact auprès de François CHARRIER au 04.79.10.44.16.
Les variantes sont autorisées mais elles sont limitées aux moyens utilisés pour réaliser le chantier.
Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation de la tranche conditionnelle est indiqué ci-après, à dater du début d'exécution des travaux de la tranche ferme : 6 mois
a titre indicatif, les travaux débuteront au mois d'octobre 2014.
En cas de recouvrement de la tranche conditionnelle 1, le délai global du marché sera de 5 mois et 15 jours
le détail du délai global du marché est le suivant :
- délai de la période de préparation de la tranche ferme : 1 mois non compris dans le délai d'exécution des travaux de la tranche concernée
- délai d'exécution des travaux de la tranche ferme : 2 mois et 15 jours
- délai de la période de préparation de la tranche conditionnelle 1 : 1 mois non compris dans le délai d'exécution des travaux de la tranche concernée
- délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle 1 : 1 mois
le début d'exécution de la période de préparation de la tranche ferme part de la date fixée par ordre de service prescrivant de la commencer.
Le début d'exécution des travaux de la tranche ferme part de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux concernés.
En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle 1 :
- le début d'exécution de la période de préparation de cette tranche conditionnelle part de la date fixée par ordre de service prescrivant de la commencer.
- le début d'exécution des travaux la concernant part de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux concernés.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique.
12, Cours de l'hôtel de Ville, CS 60104, 73207 Albertville.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie d'Albertville : Bureau d'Etudes - François CHARRIER.
12, Cours de de l'hôtel de Ville, CS 60104, 73207 Albertville, télécopieur : 04-79-10-44-19.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique - Laure GIRARD.
12, Cours de l'hôtel de Ville, CS 60104, 73207 Albertville, tél. : 04-79-10-43-00, télécopieur : 04-79-10-43-29.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : idem renseignements administratifs.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble tél. : 04-76-42-90-00 courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr télécopieur : 04-76-42-22-69.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble tél. : 04-76-42-90-00 courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr télécopieur : 04-76-42-22-69.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00