Centrale des marchés
73 travaux d'aménagement urbain et paysager de la rotonde à Albertville 73 travaux d'aménagement urbain et paysager de la rotonde à Albertville travaux d'aménagement urbain et paysager de la Rotonde. lieu : 12, Cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, code_postal : 7320...
Ville d'Albertville 73207Albertville commande.publique@albertville.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

73 travaux d'aménagement urbain et paysager de la rotonde à Albertville

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 746995

Date de clôture estimée : 25/07/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/07/13)
13-118632
SOURCEWEB (01/07/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Albertville.
Correspondant : le maire, 12 cours de l'hôtel de Ville B.P. 104 73207 Albertville courriel : commande.publique@albertville.fr adresse internet : http://www.albertville.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.albertville.com.

Objet du marché : travaux d'aménagement urbain et paysager de la Rotonde.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR717ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres de la collectivité. Paiement par mandat administratif sous 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations des articles 46-i et 46-ii du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix basé sur la décomposition du prix global et forfaitaire : 60 % ;
- le mémoire technique dont la trame est fournie (réponse sur trame non obligatoire) : pertinence du choix des matériaux, pertinence des choix techniques de réalisation, prise en compte de la protection de l'environnement pour la réalisation des travaux, adéquation des moyens mis en oeuvre par rapport à l'importance du chantier et justification du respect du planning prévisionnel d'exécution (30 %); pertinence des dispositions visant à limiter les nuisances du chantier dans le contexte du site au coeur du centre-ville et à garantir la sécurité du chantier et des abords (10 %) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 juillet 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : AO13006.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.albertville.com
Marché à tranches conditionnelles
durée du marché : A titre indicatif, les travaux débuteront vers le 2 septembre 2013. Un calendrier prévisionnel d'exécution est fourni dans le dossier de consultation des entreprises.
La visite sur place est facultative. Pour cela, prendre contact auprès de Laurence Ly au 04.79.10.44.23. Les réponses aux éventuelles questions posées seront diffusées à tous les candidats.
La tranche ferme et la tranche conditionnelle concerne les 2 lots.
Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit :
Tranche ferme: Terrassement, génie civil et revêtement minéral du site: 3 mois
tranche conditionnelle 1: Finition des revêtements, tirage réseaux, escaliers, éclairage : 2 mois
le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant.
Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer les travaux des tranches conditionnelles sont indiqués ci-après, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :
Tranche conditionnelle 1 : Finition des revêtements, tirage réseaux, escaliers, éclairage :9 mois
etant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 4 mois.
Un calendrier prévisionnel d'exécution est fourni dans le dossier de consultation des entreprises.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er juillet 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique.
12, Cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, 73200 Albertville.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction de l'Urbanisme et des Services Techniques : Pôle Etudes et Projets Urbains - Laurence LY.
6 chemin de la Pierre du Roy, 73200 Albertville, télécopieur : 04-79-10-44-09.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique - Laure GIRARD.
12, Cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, 73207 Albertville, télécopieur : 04-79-10-43-29.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique.
12, Cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, 73200 Albertville.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble tél. : 04-76-42-90-00 courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr télécopieur : 04-76-42-22-69.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble tél. : 04-76-42-90-00 courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr télécopieur : 04-76-42-22-69.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Préparation - vRD - maçonnerie.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Lot(s) 2 Revêtements de sols.

C.P.V. - Objet principal : 45233260.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00