Centrale des marchés
20A travaux de construction d'une maison de quartier des cannes à énergie positive à Ajaccio 20A travaux de construction d'une maison de quartier des cannes à énergie positive à Ajaccio travaux de construction d'une maison de quartier des Cannes à énergie positive. ville : Ajaccio lieu ...
Mairie d'Ajaccio 20304Ajaccio dajcp@ville-ajaccio.fr 0495515240
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

20A travaux de construction d'une maison de quartier des cannes à énergie positive à Ajaccio

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 850578

Date de clôture estimée : 04/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/10/13)
13-181735
SOURCEWEB (11/10/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Ajaccio.
Correspondant : M. Renucci Simon, Maire, mairie d'ajaccio 2 avenue sérafini B.P. 412 20304 Ajaccio Cedex tél. : 04-95-51-52-84 télécopieur : 04-95-51-52-40 courriel : dajcp@ville-ajaccio.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de construction d'une maison de quartier des Cannes à énergie positive.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 44316500.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR831ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la durée totale de l'opération est de 30 mois.
Le délai d'exécution du lot 1 est de 10 mois à compter de l'ordre de service.
Le délai d'exécution du lot 5 est de 1 mois à compter de l'ordre de service
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : conseil général (4 %) - cTC (29 %) - etat PEI (39 %) - aNRU (8 %) - ressources propres de la commune.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement exigée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : dc1 (lettre de candidature)
Dc2 (déclaration du candidat)
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- valeur technique appréciée au regard de la qualité du schéma organisationnel (15 %) de la qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier (15 %) et la gestion environnementale du chantier (10 %) : 40 % ;
- délais d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2013, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013IA000T099.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie d'Ajaccio Service des marchés publics.
avenue Antoine Serafini B.P. 412, 20304 Ajaccio Albanie, tél. : 04-95-51-52-84, télécopieur : 04-95-51-52-40, courriel : dajcp@ville-ajaccio.fr, adresse internet : http://achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia villa Montepiano 20407 Bastia Cedex tél. : 04-95-32-88-66 télécopieur : 04-95-32-38-55.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges bd Paul Peytral 13282 Marseille tél. : 04-84-35-45-54 télécopieur : 04-84-35-44-60.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bastia villa Montepiano 20407 Bastia Cedex tél. : 04-95-32-88-66 télécopieur : 04-95-32-38-55.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 terrassements - gros oeuvre - vRD.
Terrassements - gros oeuvre - vRD.

Informations complémentaires : le lot 1 est concerné par la clause d'insertion professionnelle (article 14 du Code des marchés publics).

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 5 métallerie - serrurerie.
Métallerie - serrurerie.

Informations complémentaires : le lot 5 est concerné par la clause d'insertion professionnelle (article 14 du Code des marchés publics).

C.P.V. - Objet principal : 44316500.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00