Centrale des marchés
Création et réalisation d'une structure artificielle d'escalade - fourniture d'EPI et de matériels d'escalade Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET Correspondant : Eric CORREIA, Président, 9 Avenue Charles de Gaulle, 23006 GUERET Cedex, t...
Agglomération Grand Guéret
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Création et réalisation d'une structure artificielle d'escalade - fourniture d'EPI et de matériels d'escalade

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4545040

Date de clôture estimée : 28/05/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (04/05/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND GUERET
Correspondant : Eric CORREIA, Président, 9 Avenue Charles de Gaulle, 23006 GUERET Cedex, tél. : 05 55 41 04 70, courriel : correspondre@aws-france.com, adresse internet : http://www.agglo-grandgueret.fr/, adresse internet du profil acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Création et réalisation d'une structure artificielle d'escalade sur le Viaduc de Glénic (23380) - Fourniture et équipements de protection individuelle (EPI) et matériels d'escalade


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45212200
Code NUTS : FRI22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Lot 1 : marché de travaux
Lot 2 : marché de fournitures
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Les conditions de participation sont énumérées au règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 28 mai 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19TRX001
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/
Criteres d'attributions : Pour le lot 1
Valeur technique : 60 points
- Qualité du projet envisagé : 40 points
- Moyens techniques et humains affectés au regard du planning du chantier : 10 points
- Planning détaillé des travaux : 10 points
Prix des prestations : 40 points
Pour le lot 2
Qualité : 50 points
- Caractéristiques techniques des équipements de protection individuelle et de matériels d'escalade : 25 points
- Durée de vie et conditions d'entretien des équipements, durée de garantie : 25 points
Prix des prestations : 50 points
sur le profil acheteur : http://agysoft.marches-publics.info .
Les candidats doivent prendre en considération pour l'exécution les contraintes décrites au règlement de la consultation (contraintes de planning, contraintes du site) - Article 1.6 du Règlement de la consultation.
Pour le lot 1 : les candidats n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme à la solution de base (cf RC article 2.4)
Pour le lot 2 : les candidats ont l'obligation de présenter une offre entièrement conforme à la solution de base. Les candidats, en plus de leur offre pour la solution de base, doivent formuler une proposition pour la variante exigée (VE: Ballerines d'escalade).
Le délai d'exécution des travaux du lot 1 fixé par le maître d'ouvrage est de : 3 semaines (période de préparation de 15 jours non comprise dans le délai d'exécution). La SAE devra pouvoir s'ouvrir dans l'été 2019.
Le délai de livraison des fournitures, objet du lot 2, est de 20 jours calendaires à compter de la date de notification du marché.
Compte tenu du site des travaux à réaliser (lot 1), les candidats doivent obligatoirement procéder à la visite obligatoire avant la remise des offres afin de constater l'état des lieux et de prendre connaissance du lieu de chantier, des contraintes du site et de l'environnement ainsi que de l'étendue des prestations (les modalités sont énumérées à l'article 6.4 du Règlement de la Consultation)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 mai 2019
Informations complémentaires :
Ce marché s'inscrit dans un projet / programme financé par des fonds communautaires : Les prestations financées par les ressources propres de la collectivité bénéficieront de fonds Feder Massif Central, d'aides de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Creuse
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges, 1, cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. : 05 55 33 91 55, télécopieur : 05 55 33 91 60, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Création et réalisation d'une structure artificielle d'escalade sur le Viaduc de Glénic (23380)
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Lot(s) 2 Fourniture et équipements de Protections Individuelles (EPI) et matériels d'escalade
C.P.V. - : Objet principal : 37535291
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous