Centrale des marchés
47 travaux d'aménagement des chemins du Rieumort et de Bellegarde sur la commune de Brax pour le compte de l'agglomération à Agen 47 travaux d'aménagement des chemins du Rieumort et de Bellegarde sur la commune de Brax pour le compte de l'agglomération à Agen travaux d'aménagement des chemins du rieumort et de bellegarde sur ...
Agglomération d'Agen 47916Agen gaelle.martin@agglo-agen.fr 05 53 68 54 79
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

47 travaux d'aménagement des chemins du Rieumort et de Bellegarde sur la commune de Brax pour le compte de l'agglomération à Agen

Marché public ou privé
Référence du marché : 1401440

Date de clôture estimée : 10/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/02/15)
15-24252
SOURCEWEB (17/02/15)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Agglomération d'Agen.
Correspondant : M. le président, 8 rue andré chénier cs 10190 47916 Agen tél. : 05-53-69-53-49 télécopieur : 05-53-68-54-79 courriel : gaelle.martin@agglo-agen.fr adresse internet : http://caa.e-marchespublics.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://caa.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : epci.

Objet du marché : travaux d'aménagement des chemins du rieumort et de bellegarde sur la commune de brax pour le compte de l'agglomération d'agen.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233140
Objets supplémentaires : 45232411.

Lieu d'exécution : agglomération d'agen, 47000 Agen.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux d'aménagement des chemins du rieumort et de bellegarde sur la commune de brax pour le compte de l'agglomération d'agen, avec notamment des travaux de terrassements, de création de chaussée, de réalisation d'assainissement ep, de réalisation d'assainissement eu
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 13 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour chaque lot, la consultation est ouverte aux entreprises spécialisées ou aux groupements conjoints avec mandataire solidaire.
Les entreprises spécialisées ou groupements d'entreprises ont la possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.
Il est interdit aux candidats de présenter pour les lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
références professionnelles.



Situation juridique - références requises : confère règlement de la consultation.



Capacité économique et financière - références requises : confère règlement de la consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : confère règlement de la consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 50 % ;
- prix des prestations : 40 % ;
- durée effective des travaux : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 mars 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 15PI01.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : www.Caa.E-Marchespublics.Com
Www.E-Marchespublic.Com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 février 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Agglomération d'agen.
service marchés publics
8 rue andré chénier - cs 10190, 47916 Agen Cedex 9, tél. : 05-53-69-53-49, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ac2i bet (lot 1 et 2) et safege (lot 3).

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Agglomeration d'agen.
Correspondant : Martin gaëlle, 8 rue andré chénier - cs 10190, 47916 Agen Cedex 9, tél. : 05-53-69-53-49, courriel : gaelle.martin@agglo-agen.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Agglomération d'agen.
Correspondant : M. le président, 8 rue andré chénier - cs 10190, 47916 Agen Cedex 9, tél. : 05-53-69-68-67, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue tastet 33063 Bordeaux Cedex tél. : 05-56-99-38-00 télécopieur : 05-56-24-39-03.

Organe chargé des procédures de médiation : Sgar cciral 4b esplanade charles de gaulle 33000 Bordeaux tél. : 05-56-90-65-30 télécopieur : 05-56-90-65-00.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
33063 BORDEAUX Cedex.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 vrd.
Prestations générales :
-les installations de chantier communes à tous les lots et conformes au P.G.C. Ainsi que celles propres au titulaire.
-la fourniture et pose de deux panneaux de chantier de 1,80 m x 1,20 m,
-la signalisation provisoire de chantier,
-l'implantation générale du projet,
-le contrôle interne des travaux,
-le dossier de récolement,
-la remise en l'état initial des lieux.
les travaux de terrassements, de voirie et réseaux divers comprenant :
-les démolitions (chaussées, ouvrages maçonnés...),
-les terrassements et purges éventuelles,
-l'ensemble des travaux d'assainissement de surface,
-la mise à la cote de tous les ouvrages (tampons, boucles à clefs...), y compris ceux réalisés par les autres lots,
-la constitution des différents corps de chaussée, y compris revêtements de surface,
-la mise en place des éléments structurants (bordures, caniveaux....)
-la mise en place de clôture et la pose de portails existants ou neufs (éventuellement),
-les travaux de signalisation horizontale et verticale,
-le nettoyage et l'évacuation des matériaux excédentaires en fin de chantier.

Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45233140.
Lot(s) 2 assainissement eaux usées.
Prestations générales :
-les installations de chantier relatives à ses propres travaux et conformes au P.G.C.
-Le balisage de ses propres fouilles, son maintien en état et son remplacement si nécessaire pendant toute la durée du chantier,
-la signalisation provisoire de chantier et voiries provisoires dans les cas d'intervention sous chaussée circulée, y compris toutes les démarches administratives nécessaires,
-l'implantation des ouvrages,
-le contrôle interne des travaux,
-le dossier de récolement,
-le nettoyage régulier et l'évacuation à l'avancement, en décharge agréée par le Maître d'oeuvre et le Maître d'ouvrage, des déblais et détritus liés à ses propres travaux
-le repli de ses installations en fin de chantier et la remise en l'état initial des lieux.
les travaux d'assainissement des eaux usées comprenant :
-les terrassements en tranchées communes ou simples et les purges éventuelles,
-la mise en place de tous les dispositifs d'étaiement et d'épuisement qui seront nécessaires à la bonne exécution des travaux,
-la réalisation de poutre en grave naturelle dans les zones où l'assainissement sera posé en grande profondeur,
-la mise en place des conduites et leur remblaiement soigné,
-la réalisation des différents ouvrages maçonnés ou préfabriqués,
-la mise en place d'une station de relevage, sa clôture, son portillon et son alimentation électrique,
-la pose en tranchée ouverte d'une conduite de refoulement vers le réseau existant
-la remise en état des voiries endommagées,
-les épuisements de venues d'eau éventuelles ou rabattement de nappe
-le nettoyage et l'évacuation des matériaux excédentaires en fin de chantier.
limites des prestations :
-la mise à la cote définitive des ouvrages sera faite par le titulaire du présent lot
-les installations communes de chantier (salle de réunion, réfectoire, vestiaires, douches, sanitaires) sont à la charge du lot 1.

Durée : 3 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45232411.
Lot(s) 3 refoulement assainissement eaux usées secteur " step brax gayot ".
Les prestations générales incluses dans le marché de travaux comprendront :
- la préparation de chantier ;
- l'établissement des DICT et exploitation des renseignements obtenus ;
- l'établissement du PPSPS ;
- l'établissement des documents constituant les dossiers de demande de permissions de
voirie, arrêtés de circulation et dossier d'exploitation sous chantier ;
- l'installation de chantier ;
- la mise en place d'une signalisation et le balisage du chantier adéquats aux contraintes
exigées par le déroulement du chantier et les prescriptions de l'agglomération d'agen ;
Situation actuelle Situation future
effluents à traiter
abonnés raccordés 1 650 EH 2 250 Eh
Volume bassin tampon amont 150 m3 150 m3
volume journalier total 478,50 m3/j 536,50 m3/j
débit du poste 13,45 l/s 13,45 l/s
longueur de refoulement à terme 2 194 ml 2 194 ml
dimensionnement retenu
diamètre 121,4/140 mm 121,4/140 mm
temps de séjour 1,3 h 1,1 h
vitesse 1,16 m/s 1,16 m/s
agglomération d'agen
aménagement des réseaux et création d'une station d'épuration sur la commune de Brax
Aménagement des réseaux Partie n° 1 : " step de Brax Gayot "
Cctp 3
- l'exécution des sondages et repérages nécessaires à l'établissement du dossier d'exécution;
- l'établissement d'un constat d'huissier avant travaux ;
- l'implantation des ouvrages ;
- la remise en état des lieux ;
- la réalisation des dossiers des ouvrages exécutés ;
- la fourniture d'un dossier de récolement, sur support informatique (avec fourniture d'un
cédérom, comprenant notamment les plans au format Autocad 2004 et géoréférencés).

Durée : 3 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45232411.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous