Centrale des marchés
Marché de Travaux pour la construction de 20 logements et aménagement de 3 lots nus -Chemin de Masères à LAYRAC. Office Public de l'Habitat Age Habitat (Avis d'appel public à la concurrence 1 -Identification de la collectivité qui passe le marché : Maître d'ouvrage : Agen Habitat OFFICE PUBLIC DE L'H...
Agen Habitat HLM 47007Agen
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de Travaux pour la construction de 20 logements et aménagement de 3 lots nus -Chemin de Masères à LAYRAC.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1151069

Date de clôture estimée : 29/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (09/07/14)
Office Public de l'Habitat
Age
Habitat
(Avis d'appel public à la concurrence
1 -Identification de la collectivité qui passe le marché :

Maître d'ouvrage :Agen Habitat OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
3 rue de Raymond -BP 70277 -47007 AGEN CEDEX
Téléphone : 05.53.47.22.47 Télécopie : 05.40.16.38.78.


2 -Mode de passation choisi :


Procédure de passation :Procédure adaptée de travaux, passées en application de l'article 10 du Décret no2005-1742 du 30 décembre 2005 et du règlement de commande publique d'Agen Habitat. Article 2.1.2.


3 -Objet du marché :
Marché de Travaux pour la construction de 20 logements et aménagement de 3 lots nus -Chemin de Masères à
LAYRAC.


4 Maitrise d'oeuvre : Mr GRATTIERI Jean Francois, 4 Bis Rue du Ruisseau 47220 ASTAFFORT.
5 Désignation des LOTS :
Lot no1 Terrassements-Voirie.
Lot no 2 Gros Oeuvre
Lot no3 Enduits sur Facades
Lot no4 Charpente-Couverture-Zinguerie.
Lot no5 Etanchéité
Lot no6 Serrurerie
Lot no7 Menuiseries Extérieures Aluminium.
Lot no8 Menuiseries Intérieures Bois.
Lot no9 Plafonds-Cloisons sèches-isolation.
Lot no10 Carrelage-Faiences.
Lot no11 Revetements de Sols Souples.
Lot no12 Peintures.
Lot no13 Chauffage-VMC-Plomberie.
Lot no14 Electricité-Courants Faibles.
6 -Délai d'exécution : 13 mois (Compris période de préparation).
5 -Modalités d'attribution du marché :
Rang no1 : Prix : 40 %
Rang no2 : Valeur Technique : 60 %
- Sous-critères :
- Pour la qualité des matériaux et des produits proposés avec la remise des fiches techniques ainsi que les délais de garantie fabriquant et installateur : 30 %
- Pour la note méthodologique explicative de l'organisation du chantier et des équipes et matériels si afférents, des procédés de constructions et d'installations des matériaux, le respect des délais et de l'hygiène et sécurité du chantier.
25 %
- Pour l'élaboration d'une note environnementale dont la notation sera décomposée comme suit : Maitrise des
impacts environnementaux du chantier, limitation des nuisances, réduction de la production des déchets, impact environnemental des produits. : 5 %
6 -Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
- Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 pour présenter leur candidature.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire .
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 Ord.2005.
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles .
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels .
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années .
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin .
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature .
7 -Lieu de retrait des dossiers :
Plateforme acheteur : www.achatpublic.com
8-Demande de renseignements administratifs :
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de :
M. Jean-Michel LABONNE Responsable du bureau des marchés d'Agen Habitat,
Tél. : 05.53.47.06.57 -Courriel : im.labonne@aqenhabitat.fr
Ou
Mme Emelyne MAITRE Assistante du bureau des marchés d'Agen Habitat,
Tél. : 05.53.47.76.83 -Courriel : e.maitre@aqenhabitat.fr
9-Demande de renseignements techniques :
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de Mr Jarno LORENZATO
Tel : 05 53 47 02 14 Courriel: i.lorenzato@aqenhabitat.fr
Mme Amélie PEREIRA TEL : 05 53 47 78 80 Courriel: a.pereira@aqenhabitat.fr
10-Date limite de réception des offres Mardi 29 juillet 2014 à 12H00
11-Remise des offres
Les offres sont adressées soit :
- par plis recommandé avec AR ou par dépôt contre récépissé à :
Mr. Joël Le GOFF directeur général d'AGEN HABITAT
Bureau des marchés
" Marché de Travaux Layrac 20 logements"
"No du LOT, Objet du LOT"
"ne pas ouvrir avant la commission "
3 rue de Raymond
BP 70277.
47007 AGEN CEDEX
12 -Date d'affichage : Vendredi 4 juillet 2014.
I
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00