Centrale des marchés
Marché de travaux et de service pour la rénovation de l'éclairage et la maintenance des équipements techniques (éclairage, chronométrage et sonorisation) du stade de slalom de Plagne-Centre : tra Marché de travaux et de service pour la rénovation de l'éclairage et la maintenance des équipements techniques (éclairage, chronométrage et sonorisation) du stade de slalom de Plagne-Centre : tranc...
S.I.G.P 73211AIME LA PLAGNE secretariat@sigplaplagne.com 04 79 09 99 67
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux et de service pour la rénovation de l'éclairage et la maintenance des équipements techniques (éclairage, chronométrage et sonorisation) du stade de slalom de Plagne-Centre : tra

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5529548

Date de clôture estimée : 17/08/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/07/20)
20-95422
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 73, 38, 69, 74
Annonce No 20-95422
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S.I.G.P.
 Correspondant :  le président, adresse physique : Les Provagnes 1355 route d'aime - mACOT - 73210 la plagne tarentaise, adresse postale B.P. 62 73211 Aime-la-Plagne, tél. : 04-79-09-74-04, télécopieur : 04-79-09-99-67, courriel : secretariat@sigplaplagne.com adresse internet : https://www.la-plagne.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux et de service pour la rénovation de l'éclairage et la maintenance des équipements techniques (éclairage, chronométrage et sonorisation) du stade de slalom de Plagne-Centre : tranche 2020.
CPV - Objet principal : 45316110
Objets supplémentaires : 34993000
50232100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRK27.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

voir le cahier des charges
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir le cahier des charges.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : voir le cahier des charges.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir le cahier des charges.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir le cahier des charges.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 août 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SIGP2020-06.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juillet 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69 adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous