Ville de Bréhal
extension du cimetière et aménagement du parking
procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique
1. Maître d'ouvrage : ville Bréhal.
2. Personne responsable du marché : M. le Maire.
3. Objet du marché : extension du cimetière et aménagement du parking.
Marché de travaux, exécution : infrastructures voirie, assainissement eaux usées, réseaux souples et espaces verts.
4. Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.
5. Désignation des lots :
Lot 1 : terrassement, voirie, bordures, assainissement eaux pluviales, réseaux souples.
Lot 2 : espaces verts, clôture, portail et portillon.
6. Délai d'exécution : 2 mois travaux (lot 1 : 2 mois semaines ; lot 2 : 4 semaines).
7. Date prévisionnelle des travaux : démarrage le 28 avril 2025.
8. Conditions relatives au marché : délai de paiement 30 jours. Marché avec entreprise unique ou groupement dentreprises.
9. Conditions de participation : justificatifs et documents en application des articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique.
10. Modalité d'obtention du dossier : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site :
https://www.marches-securises.fr/perso/granville_repro
Présentation des offres suivant le règlement de consultation.
11. Remise des offres :seules les offres électroniques sont acceptées.
12. Critères de jugement des offres :
- prix de loffre : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
13 Renseignements :
Administratifs : ville de Bréhal. Tél. 02 33 61 61 24. mairie@ville-brehal.fr
Techniques : Tecam. Tél. 02 33 50 50 33. agence.granville@tecam.fr
Plateforme numérique :
https://www.marches-securises.fr/perso/granville_repro
14. Date limite de réception des offres : jeudi 27 février 2025 à 12 h 00.
15. Durée de validité des offres : 120 jours.
16. Date d'envoi à la publication : 24 janvier 2025.
