Restructuration des vestiaires des cuisines du collège de Labenne

Objet du marché : restructuration des vestiaires des cuisines du collège de Labenne.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45214200.
Lieu d'exécution : *, Collège de Labenne av de l'océan 40530 LABENNE *.
Code NUTS : -FRI13.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

restructuration des vestiaires des cuisines du collège de Labenne
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : restructuration des vestiaires des cuisines du collège de Labenne.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 février 2020.
Cautionnement et garanties exigés : délai de garantie : 1 An(S).
- sûreté : Sans objet.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de financement : Ressources propres du Département.
- mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- délai de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières
- garanties techniques.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 décembre 2019, à 10 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19S0320.

Renseignements complémentaires : précision : Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service.
modalités de retrait des documents : via le profil acheteur du Cd40 (http://www.landes.fr).
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution des marchés.
autres renseignements complémentaires :
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. Contact sur site pour la visite : m. De barros au 06.52.51.29.22.
prendre rendez-vous à minima 2 jours avant la date de visite souhaitée.
S'Agissant de travaux dans de l'existant et au vu du maintien de l'activité des services pendant les travaux une visite des lieux des travaux est obligatoire. Elle permettra au candidat d'appréhender les contraintes techniques et en matière de sécurité, d'hygiène et d'organisation de chantier (approvisionnement, stockage, évacuation des déchets, cheminement, planification ...).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par voie dématérialisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau tribunal administratif de Pau Villa Noulibos 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex, tél. : (+33) 5-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr, télécopieur : (+33) 5-59-02-49-93 adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots :