Centrale des marchés
Fourniture de 17 radars pédagogiques   Fiche de la consultation Organisme : Petit-Caux    Type de procédure : MAPA Ouvert   Intitulé de la consultation : Fournitu...
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Fourniture de 17 radars pédagogiques  

Marché public ou privé
Référence du marché : 4863046

Date de clôture estimée : 30/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
Achatpublic (13/09/19)
Extrait du CCTP
Ceci est un extrait du cctp du marché "Fourniture de 17 radars pédagogiques  " (DCE\CCTP le bon.docx)

Siège : HÔTEL DE VILLE
3, RUE DU VAL DES COMTES
St-MARTIN-EN-CAMPAGNE
76370 PETIT-CAUX
Tél. 02 35 83 17 57 - Fax : 02 35 04 19 55
COMMUNE DE PETIT-CAUX
----------------------
ACQUISITION DE 17 RADARS PEDAGOGIQUES
-------------------
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
------------------------
Pour l’Entreprise,
A
Le
Le Maître d’Ouvrage
Commune de Petit-Caux
A
Le
Commune de Petit-Caux – Acquisition de 17 radars pédagogiques
2/4
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
SOMMAIRE
Pages
I - OBJET ................................................................................................................... 3
II – DESCRIPTION DU MATERIEL ............................................................................ 3
III - DELAIS DE LIVRAISON ...................................................................................... 4
Commune de Petit-Caux – Acquisition de 17 radars pédagogiques
3/4
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
I - OBJET
La commune de Petit-Caux envisage l’acquisition de 17 radars pédagogiques, afin de
sensibiliser les conducteurs aux limitations de vitesse via une communication visuelle dynamique.
II – DESCRIPTION DU MATERIEL
Le matériel devra être conforme aux articles définis par l’arrêté du 06 décembre 2011
modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.
Caractéristique du matériel souhaité :
− Haute visibilité affichage LED : l’entreprise précisera les dimensions des matrices
− Pictogramme d’alerte réglementaire XA14
− Détection de véhicules à 100 mètres et +
− Précision +/- 1km/h
− Autonomie moyenne de batterie : une semaine
− Résistant aux intempéries et à l’usure : l’entreprise précisera les matériaux de la structure
− Etanche
− Antireflet
− Seuils de vitesse paramétrables
− Système de fixation par colliers de serrage inoxydables
− Système antivol
Mode d’alimentation :
− Electrique : éclairage public / relais batterie
Récupération des données et gestion des statistiques
− L’entreprise précisera les différents modes de récupération des données et gestion de
statistiques.
Options :
− Relevé des statistiques lorsque l’appareil est éteint.
Commune de Petit-Caux – Acquisition de 17 radars pédagogiques
4/4
Garantie
− L’entreprise précisera les délais de garantie du matériel proposé ainsi que
III - DELAIS DE LIVRAISON
L’entreprise précisera les délais de livraison du matériel proposé.
...

Pour consulter l'intégralité du document vous devez télécharger le DCE ou vous rendre sur le profil de l'acheteur.
Vous avez une question ? Contactez-nous