Centrale des marchés
MT2 Date de remise des candidatures : 02/09/2019 12:00 Intitulé : MT2 Objet : Aménagement de bourg - rue de Mardichamp
SAINTLEONARD
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

MT2

Marché public ou privé
Référence du marché : 4758046

Date de clôture estimée : 02/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SMIC Vosges (25/07/19)
Extrait du CCTP
Ceci est un extrait du cctp du marché "MT2" (DCE/CCTP mairie St Agnan.pdf)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Insertion dans les annonces légales d'un journal officiel)
Marchés de travaux
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur
Commune de Saint Leonard
Mairie
189,rue d'Alsace
88 650 SAINT LEONARD
Tel: 03 29 50 00 73, Fax: 03 29 50 78 40, Mail: saint-leonard88@wanadoo.fr
Objet du marché
Aménagement de bourg – Rue de Mardichamp
Lot 1: VRD
Lot 2: Eclairage public
Caractéristique principale
LOT n°1 VRD
Délai d’exécution 10 semaines
Tranche ferme
Réseau Pluvial 200 m
Réseau éclairage public 600 m
Bordure béton 300 m
Trottoir en stabilisé 400 m²
Aménagement paysager
Signalisation
Tranche conditionnelle 1
Enrobés 0/10 300T
Enrobés trottoir 400m2
LOT n°2 Eclairage public
Délai d’exécution 3 semaines
Fourniture et pose de lampadaire 9 U
Câblage 600 m
Critère d'attribution
Définis dans le règlement de consultation.
Procédure
Procédure adaptée
Condition de délai
Date limite de réception des offres : 2 septembre 2019 à 12h00 sur la plateforme
www.marches.smic-vosges.fr
Autres renseignements
 Lieu où le dossier pourra être retiré :
Voie électronique :
www.marches.smic-vosges.fr
 Renseignements techniques auprès de :
D2R2 115 rue d’Alsace - 88 100 Saint Dié des Vosges
Mail : be.d2r2@gmail.com
Date d'envoi du présent avis
19 juillet 2019
MARCHÉ de TRAVAUX
passé selon la procédure ADAPTÉE
Application de l’article 28-I du Code des Marchés Publics
CAHIER DES CHARGES PARTICULIÈRES
Sommaire
1. Objet du marché – Disposition légales 2
Objet du marché : 2
Maîtrise d'œuvre : 2
2. Pièces constitutives du marché 2
3. Le Prix 3
Modalités de règlement des comptes : 3
Variation dans les prix : 3
4. Délai d'exécution - pénalités et primes 4
Délai d'exécution des travaux : 4
Prolongation du délai d’exécution : 4
Pénalités - Primes : 4
5. Clauses de financement et de sureté 4
Retenue de garantie : 4
Avance forfaitaire : 5
6. Réception des travaux 5
Réception : 5
Délais de garantie : 6
Résiliation du marché : 6
Assurances : 6
7. Dérogations aux documents généraux 6
Objet du marché – Disposition légales
Objet du marché :
Le marché a pour objet :
L’aménagement de bourg – Rue de Mardichamp
Description des travaux :
Création d'un réseau pluvial et d'un trottoir aux normes PMR
Maîtrise d'œuvre :
La maîtrise d'œuvre est assurée par le bureau d'étude D2R2
 115, rue d’Alsace – 88 100 Sainte Dié des Vosges
Pièces constitutives du marché
Les pièces co...

Pour consulter l'intégralité du document vous devez télécharger le DCE ou vous rendre sur le profil de l'acheteur.
Vous avez une question ? Contactez-nous