Centrale des marchés
Travaux de construction de garages boxés et d'une aire mécanique - Quartier Ile de Thau "Le Globe" avenue Mermoz à SETE (34) Travaux décomposés en 6 lots. Les lots 1 et 6 comprennent une tranche optionnelle. Délai d'exécution : 6 mois dont 15 jours de ... Fiche de la consultation Organisme : SETE THAU HABITAT    Type de procédure : MAPA ouvert   Intitulé de la consultation : T...
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Travaux de construction de garages boxés et d'une aire mécanique - Quartier Ile de Thau "Le Globe" avenue Mermoz à SETE (34) Travaux décomposés en 6 lots. Les lots 1 et 6 comprennent une tranche optionnelle. Délai d'exécution : 6 mois dont 15 jours de ...

Marché public ou privé
Référence du marché : 4851051

Date de clôture estimée : 07/10/19
Etat : Première publication
Publié dans :
Achatpublic (09/09/19)
Extrait du CCTP
Ceci est un extrait du cctp du marché "Travaux de construction de garages boxés et d'une aire mécanique - Quartier Ile de Thau "Le Globe" avenue Mermoz à SETE (34) Travaux décomposés en 6 lots. Les lots 1 et 6 comprennent une tranche optionnelle. Délai d'exécution : 6 mois dont 15 jours de ..." (DCE\CCTP le bon.docx)

Sète Thau Habitat OPH
14 rue des Lauriers Roses BP 20149 – 34203 Sète Cedex
Tél. 04.67.51.19.49 –
F
ax 04.67.51.44.64
MARCHES PUBLICS TRAVAUX
Création de garages boxés et d’une Aire mécanique
Quartier Ile de Thau – Le Globe
Avenue Mermoz – 34200 Sète
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Lot 1 – Maçonnerie - Cloison / Doublage - Carrelage – Faïence
MAITRISE D'ŒUVRE
Mr LAFORGUE Architecte DPLG
41 rue de Montmorency
34200 Sète
Version Mai 2019
SOMMAIRE
Article 1 – Objet du marché 3
Article 2 – Cadre réglementaire 3
2.1 Généralités 3
2.2 Risque lié à la présence d’amiante 3
Article 3 - Patrimoine concerné 3
Article 4 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 4
4.1 Accessibilité – Contraintes d’interventions 4
4.2 Emplacement de chantier mis à la disposition de l’entrepreneur 4
4.3 Matériaux, plans d’exécution et de détails 4
4.4 Prestations 5
4.5 Conservation des matériels et mobiliers 5
4.6 Prescriptions par rapport aux ouvrages existants 5
Article 5 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 6
5.0 Installations chantier 6
5.1 Fourniture béton pour la création de la fosse mécanique - 6
5.2 Création de plots béton 6
5.3 Démolition muret + grillage école, installation de barrières 7
5.4 Radier général (Dallage) – Aire Mécanique 7
5.5 Radier général (Dallage) – Garages Individuels 7
5.6 Tranche conditionnelle – Complément pour le Radier général (Dallage) – Garages Individuels 8
5.7 Construction de mur en agglo de 20 cm 8
5.8 Toiture tuiles 9
5.9 Flocage thermique et de stabilité au feu 9
5.10 Enduits 10
5.11 Plâtrerie doublage et cloison 10
5.12 Fourniture et pose de carrelage et faïences 12
Article 6 – Reception 13
Page 7 sur 12
Article 1 – Objet du marché
Le présent marché a pour objet de préciser les prescriptions techniques à retenir pour des travaux de Création de garages boxés et d’une Aire mécanique sur le quartier de l’Ile de Thau à Sète.
Le présent marché est composé de 6 lots :
- Lot n°1: Maçonnerie - Cloison / Doublage - Carrelage – Faïence
- Lot n°2 : Serrurerie - Menuiserie Métallique
- Lot n°3 : Electricité
- Lot n°4 : Plomberie - Sanitaires
- Lot n°5 : Peinture
- Lot n°6 : VRD – Espaces verts
Le présent descriptif concerne le Lot n°1: Maçonnerie - Cloison / Doublage - Carrelage – Faïence
Article 2 – Cadre réglementaire
2.1 Généralités
Toute prestation du présent marché sera exécutée conformément aux prescriptions des textes législatifs, normes et règlements français en vigueur et notamment aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) applicables.
Le Titulaire veille à ce que les prestations qu’il eff...

Pour consulter l'intégralité du document vous devez télécharger le DCE ou vous rendre sur le profil de l'acheteur.
Vous avez une question ? Contactez-nous