Centrale des marchés
ALLONGEMENT ET MISE AUX NORMES DE LA BRETELLE D’ACCES SUR LA RN 20 NORD DITE « DE COQUERIVE » DEPUIS LA RD 191 - COMMUNE D’ETAMPES Date de remise des candidatures : 16/10/2019 12:00 Intitulé : ALLONGEMENT ET MISE AUX NORMES DE LA BRETELLE D’ACCES SUR LA RN 20 NORD DITE « DE COQUERIVE » DEPUIS LA RD 191 - COMMUNE D’ETAMP...
CD91 - Conseil départemental de l'Essonne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

ALLONGEMENT ET MISE AUX NORMES DE LA BRETELLE D’ACCES SUR LA RN 20 NORD DITE « DE COQUERIVE » DEPUIS LA RD 191 - COMMUNE D’ETAMPES

Marché public ou privé
Référence du marché : 4863914

Date de clôture estimée : 16/10/19
Etat : Première publication
Publié dans :
Maximilien (13/09/19)
Extrait du CCTP
Ceci est un extrait du cctp du marché "ALLONGEMENT ET MISE AUX NORMES DE LA BRETELLE D’ACCES SUR LA RN 20 NORD DITE « DE COQUERIVE » DEPUIS LA RD 191 - COMMUNE D’ETAMPES" (DCE ADAP 3/CAHIER DES CHARGES.pdf)

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE

RN20 BRETELLE DE COQUERIVE
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
ETAMPES 91150
PLAN GENERAL DE COORDINATION
EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Maître d’Ouvrage
DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 EVRY Cedex
Maître d’œuvre
DEPARTEMENT DE L’ESSONNE
Direction des Infrastructures et de la Voierie
U.T. SUD
91150 ETAMPES
Coordination Sécurité, Protection de la Santé
COSSEC
16, rue de la Maison Rouge
77185 LOGNES
Tél. : 01.60.95.32.37
Fax : 01.60.95.32.38
Date : 17/09/18
PGCSPS- RN20 Bretelle de Coquerive Travaux de Mise aux Normes ETAMPES 91150
COSSEC 7.2018.231 2/28
COMMUNES DE COURCOURONNES, LISSSES ET VILLABE
REALISATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT PAYSAGER ET D’UNE VOIE VERTE
AQUEDUC DE LA VANNE ET DU LOING
GRILLE DE REVISION
Révision N° Avenant Annexes Date Observations
0 17/09/18
1 9/11/18 Suivant observations
Rappel des abréviations utilisées :
MO Ou MOA : Maître d’Ouvrage
MOE : Maître d’œuvre
PGC ou PGCSPS : Plan Général de Coordination, de Sécurité et de Protection de la Santé
PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
CISSCT : Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
AE : Acte d’Engagement
DICT : Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux
PAQ : Plan d’Assurance Qualité
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales
PGCSPS- RN20 Bretelle de Coquerive Travaux de Mise aux Normes ETAMPES 91150
COSSEC 7.2018.231 3/28
SOMMAIRE

1. PREAMBULE 6
1.1. Principes généraux de prévention 6
2. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIFS INTERESSANT LE CHANTIER ET
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE 7
2.1. Renseignements concernant l’opération 7
2.1.1. Désignation de l’opération et description sommaire 7
2.1.2. Mode de consultation 8
2.2. Intervenants 8
2.2.1. Maître d’Ouvrage : 8
2.2.2. Maître d’œuvre et représentant du Maitre d’Ouvrage: 8
2.2.3. Coordination de sécurité 8
2.2.4. Exploitant 8
2.3. Renseignements généraux 8
2.3.1. Maître d’Ouvrage et Maître d’Oeuvre 8
2.3.2. Coordonnateur 9
2.3.3. Concessionnaires 9
2.3.4. Déclaration préalable 9
2.3.5. Calendrier général prévisionnel de l’opération 9
2.3.6. Entreprise(s) 9
2.4. Renseignem...

Pour consulter l'intégralité du document vous devez télécharger le DCE ou vous rendre sur le profil de l'acheteur.
Vous avez une question ? Contactez-nous