Centrale des marchés
Réalisation de missions d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) dans le cadre de la restructuration globale et extension du lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (94). Date de remise des candidatures : 09/09/2019 16:00 Intitulé : Réalisation de missions d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) dans le cadre de la restructuration globale et extensio...
Conseil Régional d'Ile-de-France
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Réalisation de missions d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) dans le cadre de la restructuration globale et extension du lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (94).

Marché public ou privé
Référence du marché : 4736653

Date de clôture estimée : 09/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
Maximilien (17/07/19)
Extrait du CCTP
Ceci est un extrait du cctp du marché "Réalisation de missions d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) dans le cadre de la restructuration globale et extension du lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (94)." (DCE/CCTP mairie St Agnan.pdf)

Page 1 sur 11
Maître
de l’ouvrage
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées –Direction des grands projets
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Mandataire
Agissant au nom
et pour le compte
du Maître d’ouvrage
90-92, avenue du Général Leclerc
CS 40087
93697 Pantin
Téléphone : 01 83 65 37 00
Télécopie : 01 84 67 00 91
Etablissement Lycées Georges BRASSENS
Villeneuve Le Roi (94)
Opération Restructuration globale et extension
Mode de passation : Appel d’offres ouvert passé selon les articles L. 2124-2 et R. 2124-1, R. 2124-2 1°, R. 2131-16 à R. 2131-18
et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique
Objet du marché Marché d'ordonnancement pilotage coordination (OPC)
Document Cahier des Clauses Techniques Particulières
TITULAIRE
N° DU MARCHE 1900553
DATE DE NOTIFICATION
Organisme chargé des paiements
Ile-de-France Construction Durable
90-92, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
1900553 – CCTP pour marché OPC – Lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (94)
Page 2 sur 11
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – ETENDUE ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MISSION D’OPC 3
1.1. PHASE ETUDES APD PRO DCE 3
1.2. ASSISTANCE A LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX 3
1.3. PREPARATION DE CHANTIER 3
1.3.1 ORGANISATION GENERALE DES ACTIVITES 3
1.3.2 PLANIFICATION DES TRAVAUX 4
1.4. EXECUTION DES CONTRATS 5
1.4.1. ORGANISATION GENERALE DES ACTIVITES 5
1.4.2. CONTROLE DES DELAIS ET PLANIFICATION 6
1.4.3. COORDINATION DES ETUDES D'EXECUTION – LIAISON AVEC CELLULE DE SYNTHESE 7
1.4.4. CONTRIBUTION A LA GESTION FINANCIERE DU CHANTIER 7
1.5. ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET DE LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT 7
1.6 GESTION DES CLES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (HORAIRES DE CHANTIER) 8
ARTICLE 2 – DOCUMENTS ET PRESENCE SUR LE SITE 9
2.1 - DELAIS D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS 9
2.2 - DIFFUSION 10
2.3 – TEMPS MINIMUM DEDIE A L’OPERATION ET PRESENCE EFFECTIVE DU PILOTE SUR LE SITE 10
2.4 - PRESENCE EFFECTIVE DU PILOTE AUX REUNIONS DE CHANTIER ET DE SYNTHESE 10
ARTICLE 3 - DEROGATIONS AU CCAG PI 11
1900553 – CCTP pour marché OPC – Lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (94)
Page 3 sur 11
Article 1 – ETENDUE ET ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MISSION D’OPC
La présente mission d'OPC comprend les éléments de mission suivants :
• En phase APD PRO et DCE, analyse du Dossier APD, PROJET et DCE et établissement du
calendrier prévisionnel des travaux,
• Assistance à la passation des contrats de travaux,
• Préparation de chantier,
• Exécution des contrats de travaux,
• Assistance lors des opérations de réception et de parfait ac...

Pour consulter l'intégralité du document vous devez télécharger le DCE ou vous rendre sur le profil de l'acheteur.
Vous avez une question ? Contactez-nous