Centrale des marchés
construction de 3 logements individuels Le Clos Loarwen, impasse de l'Île-de-Meaban à Surzur (relance d’une nouvelle consultation après un précédent appel public à la concurrence déclaré sans suite). Surzur construction de 3 logements individuels Le Clos Loarwen, impasse de l'Île-de-Meaban à Surzur (relance d’une nouvelle consultation après un précédent appel public à la concurrence déclaré s...
Vannes Golfe Habitat 56002Vannes daniel.souchet@vgh.fr 02 97 63 48 46
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires

Construction de 3 logements individuels Le Clos Loarwen, impasse de l'Île-de-Meaban à Surzur (relance d’une nouvelle consultation après un précédent appel public à la concurrence déclaré sans suite).

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 2558842

Date de clôture estimée : 03/02/17
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (11/01/17)
7151827001
MarchésOnline (13/01/17)
Surzur
construction de 3 logements individuels Le Clos Loarwen, impasse de l'Île-de-Meaban à Surzur (relance d’une nouvelle consultation après un précédent appel public à la concurrence déclaré sans suite).
procédure adaptée ouverte, article·27 du décret n°·2016-360 du 25·mars·2016 relatif aux marchés publics.

1. Dénomination et adresse de l’organisme acheteur : Vannes Golfe Habitat, 4, rue Commandant-Charcot, CS 82056, 56002 Vannes cedex.
Téléphone 02 97 63 21 11. Télécopieur 02.97.63.48.46.
Courriel : daniel.souchet@vgh.fr
Profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com

2. Mode de passation : procédure adaptée ouverte, article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

3. Objet de la consultation : construction de 3 logements individuels Le Clos Loarwen, impasse de l'Île-de-Meaban à Surzur (relance d’une nouvelle consultation après un précédent appel public à la concurrence déclaré sans suite).

Nomenclature communautaire pertinente : code CPV : 45211100-0.

4. Allotissement :

Lot 01 : gros oeuvre, enduit.
Lot 02 : charpente bois.
Lot 03 : couverture, zinguerie.
Lot 04 : menuiseries PVC, aluminium, V.R.
Lot 05 : menuiseries bois.
Lot 06 : cloisons sèches, plâtrerie, isolation.
Lot 07 : chapes, carrelage, sols souples, faïence.
Lot 08 : peinture, nettoyage.
Lot 09 : électricité.
Lot 10 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation.
Lot 11 : terrassement, voirie, réseaux.
Lot 12 : espaces verts.

5. Variantes : les variantes ne sont pas autorisées.

6. Délai d’exécution des marchés :

Délai d’exécution : 14 mois.
Date indicative de démarrage des prestations : 1er trimestre 2017.

5. Date et heure limites de réception des offres : le 3 février 2017 à 12 h 00.

6. Documents à fournir pour la candidature et l’offre : voir le règlement de la consultation.

7. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

8. Critères d’attribution :

1. le prix des prestations (pondération : 70 %),
2. la valeur technique (pondération : 30 %).

9. Retrait des dossiers de consultation :

Adresse de retrait papier : Armorepro, 5, rue d'Irlande, ZA du Poulfanc, 56860 Séné. Téléphone 02 97 68 85 04. Télécopieur 02.97.69.01.24.
Courriel : atelier@armorepro.eu
Retrait sur place ou envoi par courrier à la demande des entreprises.

Par voie dématérialisée : conformément à l’article 14 du décret n° 205-1742 du 30 décembre 2005, le pouvoir adjudicateur met à disposition des entreprises le dossier de consultation à l'adresse suivante : www.achatpublic.com
Elle autorise également la transmission des candidatures et des offres par voie électronique, selon des modalités précisées au règlement de la consultation sur le site : www.achatpublic.com
Une information à leur destination est offerte sur le site : www.achatpublic.com

10. Réception des propositions : remise sur place contre récépissé ou pli avec accusé de réception, avec la mention "ne pas ouvrir"
Remise des offres sous référence : 17S0001 «Construction de 3 logements individuels Le Clos Loarwen, impasse de l’Île-de-Méaban à Surzur».

Adresse postale : Vannes Golfe Habitat, service affaires juridiques et marchés, 4, rue Commandant-Charcot, CS 82056, 56002 Vannes cedex.

Adresse de dépôt : service affaires juridiques et marchés de l'office.

11. Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, F-35000 Rennes. Tél. 02 23 21 28 28.

12. Date d’envoi du présent avis à la publication : 9 janvier 2017.
Chargement en cours...

Marchés similaires

Gardiennage de chantiers en Ile de France

A proximité de Paris
Appel d'offre ouvert
Date de publication : 23/12/2016
Consulter

Réfection des toitures de l'île de loisirs

A proximité de Créteil 94000 Val-de-Marne
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 16/12/2016
Consulter

SECURITE GARE MARITIME INTER ILES GPMLM

A proximité de Le François 97240 Martinique
Procédure adaptée > à 90000 € HT
Date de publication : 13/01/2017
Consulter
Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00