Centrale des marchés
Réalisation du centre aquatique du Porzou à Concarneau SAFI Communauté de communes de Concarneau-Cornouaille Réalisation du centre aquatique du Porzou à Concarneau Avis de marché Section I : pouvoir adjudicateur : I.1. Nom, adresses et point de cont...
SAFI
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réalisation du centre aquatique du Porzou à Concarneau

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 10622

Date de clôture estimée : 06/12/11
Etat : Première publication
Publié dans :
SAFI
Communauté de communes de Concarneau-Cornouaille
Réalisation du centre aquatique du Porzou à Concarneau
Avis de marché
Section I : pouvoir adjudicateur :
I.1. Nom, adresses et point de contact :Safi (Société d'Aménagement du Finistère) au nom et pour le compte de la Communauté de communes de Concarneau-Cornouaille, à l'attention de M. Bauge Sébastien, 4, rue du 19 mars 1962, F-29018 Quimper cedex, tél. +33 2 98 76 21 30, email : sebastien.bauge@safi29.fr, fax +33 2.98.52.11.24 .
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :ATR, ZA de Cuzon, rue Marcel-Cerdan, F-29000 Quimper, tél. +33 2 98 95 25 31, email : atr@wanadoo.fr, fax +33 2.98.95.23.91.
Adresseà laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :Safi (Société d'Aménagement du Finistère), 4, rue du 19 mars 1962, F-29018 Quimper cedex, tél. +33 2 98 76 21 30, fax +33 2.98.52.11.24.
I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité principale :collectivité territoriale.
Services généraux des administrations publiques.
Section II : objet du marché :
II.1. Description :
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :SAFI-MS041011.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services :travaux.
Exécution.
Lieu principal d'exécution :Le Porzouà Concarneau (29).
II.1.3. L'avis implique :un marché public.
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :réalisation du centre aquatique du Porzou à Concarneau.
La piscine de Concarneau, relativement ancienne, est vétuste tant au niveau de la fonctionnalité que des installations techniques. Après des études de diagnostics et des scénarii d'évolution possibles, la Communauté de communes a décidé d'engager la construction d'un nouvel équipement aquatique. Il est prévu de démolir l'actuelle piscine etde reconstruire, sur le même site au lieu-dit Le Porzou, un nouvel équipement aquatique à l'échelle de la Communauté de communes. L'objectif étant d'ouvrir l'équipement pour septembre 2013. La surface intérieure totale est de 2 910 m2 dont 414 m2 de locaux techniques, pour une FMI de 523 baigneurs.
II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) :45212212.
II.1.7. Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :oui.
II.1.8. Division en lots :oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9. Des variantes seront prises en considération :oui.
II.2. Quantité ou étendue du marché :
II.2.1. Quantité ou étendue globale :les travaux sont répartis en 21 lots. Seuls les 20 lots désignés ci-après font l'objet de la présente procédure d'appel d'offres ouvert. Lot 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le Lot 01 : démolition a été engagé en procédure de Mapa.
II.2.2. Options :oui.
II.3. Durée du marché ou délai d'exécution :
Durée du marché ou délai d'exécution :21 mois (à compter de la date d'attribution du contrat).
Informations sur les lots :
Lot 02 :
1. Description succincte : VRD, espaces verts.
2. Classification CPV : 45112710.
Lot 03 :
1. Description succincte : terrassement.
2. Classification CPV : 45112500.
Lot 04 :
1. Description succincte : gros oeuvre.
2. Classification CPV : 45210000.
Lot 05 :
1. Description succincte : charpente métallique.
2. Classification CPV : 45261100.
Lot 06 :
1. Description succincte : couvertureétanchéité.
2. Classification CPV : 45261420.
Lot 07 :
1. Description succincte : menuiseries extérieures.
2. Classification CPV : 45422100.
Lot 08 :
1. Description succincte : menuiseries intérieures.
2. Classification CPV : 45422100.
Lot 09 :
1. Description succincte : cloisons sèches.
2. Classification CPV : 45421152.
Lot 10 :
1. Description succincte : plafonds suspendus.
2. Classification CPV : 45421146.
Lot 11 :
1. Description succincte :équipements vestiaires et bassins.
2. Classification CPV : 45212230, 43324100.
Lot 12 :
1. Description succincte : métallerie serrurerie.
2. Classification CPV : 44316500.
Lot 13 :
1. Description succincte : carrelage faEence.
2. Classification CPV : 45431100, 45431200.
Lot 14 :
1. Description succincte : peinture.
2. Classification CPV : 45442100.
Lot 15 :
1. Description succincte : plomberie sanitaires.
2. Classification CPV : 45330000, 45332400.
Lot 16 :
1. Description succincte : traitement d'eau.
2. Classification CPV : 45232430.
Lot 17 :
1. Description succincte : traitement d'air chauffage.
2. Classification CPV : 45331000.
Lot 18 :
1. Description succincte :électricité courant faible.
2. Classification CPV : 45311200.
Lot 19 :
1. Description succincte : contrôle d'accès.
2. Classification CPV : 42961100.
Lot 20 :
1. Description succincte : Toboggan.
2. Classification CPV : 37535240.
Lot 21 :
1. Description succincte : chaudière bois.
2. Classification CPV : 44621200.
Section III : renseignements d'ordre juridique,économique, financier et technique :
III.1. Conditions relatives au contrat :
III.1.1. Cautionnement et garanties exigés :la retenue de garantie peutêtre remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :le plan de financement de l'opération n'est pas finalisé et pourra être assuré par les financeurs que sont l'État, la région Bretagne, le conseil général du Finistère, l'ADEME, le comité olympique, le contrat de pays et la Communauté de communes de Concarneau-Cornouaille.
Modalités de paiement :en application des articles 86à 111 du Code des marchés publics, en particulier, le paiement s'établira par virement bancaire dans un délai de 30 jours maximum. Les modalités de versement des avances et les conditions de règlement des prix révisables des marchés sont définies au sein du cahier des clauses administratives particulières. Unité monétaire : euro.
III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :les lots pourrontêtre attribués séparément à une seule entreprise ou à un groupement momentané d'entreprises solidaires avec mandataire.
III.2. Conditions de participation :
III.2.2. Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat devra fournir les documents suivants : déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du Code des marchés publics (ou suivant formulaire DC2). Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Capacités financières : capital social, chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 dernières années. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre documentconsidéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (cotraitant ou sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché. DC1 ou lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants et DC2 ou déclaration du candidat disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr (thème : marchés publics). Les attestations d'assurances RC professionnelle et, conformément aux dispositions de l'article L. 241-2 du Code desassurances, pour les travaux de construction, et RC décennale 2011.
III.2.3. Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
_ capacités profes. : attestation de formation et de qualification des personnels ;
_ capacités techniques : listes des outils et matériels utilisés par la société.
_ capacités financières : CA des 3 dernières années. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. L'attestation d'assurance RC décennale de l'entreprise et/ou professionnelle.
_ un acte d'engagement et ses annexes (cadreà compléter, à dater, à parapher sur chaque page et à signer), * l'état des prix forfaitaires et la décomposition des prix forfaitaires selon le cadre joint en annexe au cadre d'acte d'engagement (DPGF). Projets avec variantes et options : à présenter dans le respect des modalités prévuesau règlement de la consultation.
Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux précisant :
_ la provenance des principales fournitures ;
_ une note méthodologique détaillée ;
_ le planning d'exécution des ouvrages ;
_ une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité du chantier et la protection de la santé des travailleurs ;
_ les mesures prises visantà la protection de l'environnement.
Section IV : procédure :
IV.1. Type de procédure :
IV.1.1. Type de procédure :ouverte.
IV.2.1. Critères d'attribution :offreéconomiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
1. Prix : 60.
2. Valeur technique : 40.
IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3. Renseignements d'ordre administratif :
IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :SAFI-MS041011.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :le 15 novembre 2011à 16 h.
IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en jours :120 (à compter de la date limite de réception des offres).
Section VI : renseignements complémentaires :
VI.3. Autres informations :dossiersà retirer gratuitement sur la plateforme de dématérialisation (DCE dématérialisé) du site internet : https://safi.achatpublic.com dans la salle des consultations, référence SAFI-MS041011.
Conditions de remise des candidatures et des offres :par pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé avec la mention «plis pour les travaux concernant la réalisation du centre aquatique du Porzou à Concarneau, lot no».
Remise des offres par voieélectronique :en application de l'article 56 du Code des marchés publics, les offres peuvent être communiquées par voie électronique sur le site web suivant : https://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-MS041011.
Réception des offres :le 15 novembre 2011à 16 h.
La présente consultation intègre une action d'insertion visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. A ce titre les entreprises qui remettent une offre pour les Lot 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17et 18 ont l'obligation d'intégrer cette action au sein de leur offre conformément à l'article 14 du Code des marchés publics.
VI.4. Procédures de recours :
VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours :Tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. +33 2 23 21 28 28, fax +33 2.99.63.56.84.
Organe chargé des procédures de médiation :comités consultatifs de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics, 6, quai Ceineray, BP 33515, 44035 Nantes, tél. +33 2 40 08 64 33.
VI.4.2. Introduction des recours :
VI.4.3. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :Greffe du Tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. +33 2 23 21 28 28, fax +33 2.99.63.56.84.
VI.5. Date d'envoi du présent avis :4 octobre 2011.
Chargement en cours...
Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00