Centrale des marchés
Travaux d'aménagement des abords Ouest, Nord et Est de l'équipement sportif " ARENA 92 " Les voies concernées par le présent marché sont :Abords Ouest : boulevard Aimé CésaireAbord Nord : rue des SorinsAbords Est : rue des Longues Raies prolongée (actuellement voie de chantier)Les trav...
EPADESA 92024Nanterre marchespublics@epadesa.fr 01 41 45 59 00
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d'aménagement des abords Ouest, Nord et Est de l'équipement sportif " ARENA 92 "

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1795282

Date de clôture estimée : 13/01/16
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/12/15)
15-182473

Département(s) de publication : 92
Annonce No 15-182473
 I. II. III. IV. VI.

Avis de marché

Travaux


Directive 2004/18/CE.

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
EPADESA, via Verde - 55 place Nelson Mandela, à l'attention de  M. Hugues PARANT, F-92024 Nanterre. Tél. (+33) 1 41 45 58 00. E-mail : marchespublics@epadesa.fr. Fax (+33) 1 41 45 59 00.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.epadesa.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale :
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II : Objet du marché

II.1) Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
  travaux d'aménagement des abords Ouest, Nord et Est de l'équipement sportif " arena 92 ".
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
  Travaux.
  Exécution.
  
  Code NUTS |FR105|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
  L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
  
  
  
  
  
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
  les voies concernées par le présent marché sont :
Abords Ouest : boulevard Aimé Césaire
Abord Nord : rue des Sorins
Abords Est : rue des Longues Raies prolongée (actuellement voie de chantier)
les travaux se situent à Nanterre.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
  45233120, 45100000, 44912400, 45200000.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
  Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8)Lots :
  Division en lots : Oui.
  Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
  Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
  le marché est découpé en lot : lot 1 : Vrd-Terrassement, lot 2 : courant fort - courant faible
les prix sont unitaires.
  
II.2.2)Informations sur les options :
  Options : oui.
  Description de ces options : le pouvoir adjudicateur peut conclure des marchés de prestations similaires (article 35-ii-6° du code des marchés publics), dans la limite de 50 % du montant du marché initial.
  
II.2.3)Reconduction :
  
  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
  Durée en jours : 120 (à compter de la date d'attribution du marché).

Information sur les lots

LOT no 1 intitulé : Terrassement VRD
 1)Description succincte
  Travaux générauxTravaux de démolition et de terrassementTravaux de bordures / chaussée / TrottoirTravaux de réseaux diversTravaux d'eau potableTravaux d'assainissementTravaux de génie civil - serrurerieTravaux de mobilier urbainTravaux d'espaces verts
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45233120, 45100000, 44912400, 45200000, 77310000.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
  Durée en mois : 11 (à compter de la date d'attribution du marché).
 5)Information compémentaires sur les lots
  Délai de préparation de chantier : 1 moisDurée des travaux : 10 mois
LOT no 2 intitulé : Courant fort - courant faible
 1)Description succincte
  Travaux générauxTravaux de réseaux diversTravaux de câblage et de matériel d'éclairage publicTravaux électrique Basse TensionTravaux signalisation lumineuse tricoloreTravaux de contrôle d'accès
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  31527260, 45100000, 34928500, 45233200.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
  Durée en mois : 11 (à compter de la date d'attribution du marché).
 5)Information compémentaires sur les lots
  Délai de préparation de chantier : 1 moisDurée des travaux : 10 mois

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
  Retenue de garantie de 5% dans les conditions des articles 101 et suivants du Code des marchés publics.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
  Prestations financées par le budget de l'epadesa (ressources propres).
possibilité de céder ou nantir les créances résultant du marché
règlement par virement au compte du titulaire.
délai global de paiement : 45 jours.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
  Groupement solidaire ou conjoint (mandataire solidaire des autres cotraitants).
III.1.4)Autres conditions particulières :
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de candidature (formulaire Dc1) faisant apparaître le cas échéant les membres du groupement ou document équivalent
- déclaration du candidat (formulaire Dc2) ou document équivalent
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
III.2.2)Capacité économique et financière :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
-.
III.2.3)Capacité technique :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, .
- qualifications professionnelles ou leur équivalent. Preuves par tout moyen (cf. Règlement de la consultation) et/ou présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- a défaut de qualifications, des exemples de projets similaires réalisés dans les 3 dernières années peuvent être fournis ou certificats de capacité
- références de projets réalisés au cours des 5 dernières années (3 exemples significatifs par année) dans les domaines suivants :
- fourniture et mise en place de remblai allégé en polystyrène (lot 1)
- fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès avec télégestion (lot 2).
  Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : qualifications professionnelles ou leurs équivalents :
Lot 1 :
- assainissement et eau potable : 5118, 513, 514
- génie civil : 114, 347
- voiries : 311, 3121, 3422, 3432, 361
lot 2 :
- eclairage : FNTP 651 / qualifelec Tn3.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV : Procédure

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
  Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique :
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
  2015SDAC064.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
  13 janvier 2016 - 11:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT :
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  La période de préparation est de 1 mois à compter de la notification de l'ordre de service 0 prescrivant la date de démarrage.
la durée totale d'exécution des travaux est de 10 mois à compter de la notification de l'ordre de service no1 prescrivant la date de démarrage.
la date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue au mois de Février 2016.
le candidat peut proposer des nouveaux délais tant pour la préparation de chantier que pour les travaux (cf. Acte d'engagement).
le dossier de consultation peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : http://www.mpe.epadesa.com. En cas de difficultés de téléchargement, ou de réponse, le service support est joignable au 0 820 20 77 43.
les candidats peuvent librement opter pour l'une des trois modalités de remise des dossiers suivantes:
-transmission sur support papier, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception postal, à l'adresse suivante : Etablissement Public d'aménagement Seine Arche, Immeuble Via Verde, 55 place Nelson Mandela 92024 Nanterre Cedex (France)
- remise sur support papier contre récépissé, les jours ouvrés, à l'adresse susmentionnées et aux horaires d'ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 12h et de 14h30 à 17h (se munir d'une carte de visite) - s'adresser au préalable à l'accueil général de l'immeuble.
-transmission par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.mpe.epadesa.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 décembre 2015.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
  Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
  Greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  3 décembre 2015.
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
EPADESA, via Verde - 55 place Nelson Mandela, à l'attention de  M. Hugues PARANT, F-92024 Nanterre. Tél. (+33) 1 41 45 58 00. E-mail : marchespublics@epadesa.fr. Fax (+33) 1 41 45 59 00.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.epadesa.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale :
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
II.1) Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
  travaux d'aménagement des abords Ouest, Nord et Est de l'équipement sportif " arena 92 ".
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
  Travaux.
  Exécution.
  
  Code NUTS |FR105|.
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
  L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
  
  
  
  
  
II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
  les voies concernées par le présent marché sont :
Abords Ouest : boulevard Aimé Césaire
Abord Nord : rue des Sorins
Abords Est : rue des Longues Raies prolongée (actuellement voie de chantier)
les travaux se situent à Nanterre.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
  45233120, 45100000, 44912400, 45200000.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
  Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8)Lots :
  Division en lots : Oui.
  Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.
II.1.9)Variantes :
  Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
  le marché est découpé en lot : lot 1 : Vrd-Terrassement, lot 2 : courant fort - courant faible
les prix sont unitaires.
  
II.2.2)Informations sur les options :
  Options : oui.
  Description de ces options : le pouvoir adjudicateur peut conclure des marchés de prestations similaires (article 35-ii-6° du code des marchés publics), dans la limite de 50 % du montant du marché initial.
  
II.2.3)Reconduction :
  
  
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
  Durée en jours : 120 (à compter de la date d'attribution du marché).
LOT no 1 intitulé : Terrassement VRD
 1)Description succincte
  Travaux générauxTravaux de démolition et de terrassementTravaux de bordures / chaussée / TrottoirTravaux de réseaux diversTravaux d'eau potableTravaux d'assainissementTravaux de génie civil - serrurerieTravaux de mobilier urbainTravaux d'espaces verts
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  45233120, 45100000, 44912400, 45200000, 77310000.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
  Durée en mois : 11 (à compter de la date d'attribution du marché).
 5)Information compémentaires sur les lots
  Délai de préparation de chantier : 1 moisDurée des travaux : 10 mois
LOT no 2 intitulé : Courant fort - courant faible
 1)Description succincte
  Travaux générauxTravaux de réseaux diversTravaux de câblage et de matériel d'éclairage publicTravaux électrique Basse TensionTravaux signalisation lumineuse tricoloreTravaux de contrôle d'accès
 2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
  31527260, 45100000, 34928500, 45233200.
 3)Quantité ou étendue
 4)Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
  Durée en mois : 11 (à compter de la date d'attribution du marché).
 5)Information compémentaires sur les lots
  Délai de préparation de chantier : 1 moisDurée des travaux : 10 mois
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
  Retenue de garantie de 5% dans les conditions des articles 101 et suivants du Code des marchés publics.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
  Prestations financées par le budget de l'epadesa (ressources propres).
possibilité de céder ou nantir les créances résultant du marché
règlement par virement au compte du titulaire.
délai global de paiement : 45 jours.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
  Groupement solidaire ou conjoint (mandataire solidaire des autres cotraitants).
III.1.4)Autres conditions particulières :
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Lettre de candidature (formulaire Dc1) faisant apparaître le cas échéant les membres du groupement ou document équivalent
- déclaration du candidat (formulaire Dc2) ou document équivalent
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
III.2.2)Capacité économique et financière :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
-.
III.2.3)Capacité technique :
  Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, .
- qualifications professionnelles ou leur équivalent. Preuves par tout moyen (cf. Règlement de la consultation) et/ou présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- a défaut de qualifications, des exemples de projets similaires réalisés dans les 3 dernières années peuvent être fournis ou certificats de capacité
- références de projets réalisés au cours des 5 dernières années (3 exemples significatifs par année) dans les domaines suivants :
- fourniture et mise en place de remblai allégé en polystyrène (lot 1)
- fourniture et pose d'un système de contrôle d'accès avec télégestion (lot 2).
  Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : qualifications professionnelles ou leurs équivalents :
Lot 1 :
- assainissement et eau potable : 5118, 513, 514
- génie civil : 114, 347
- voiries : 311, 3121, 3422, 3432, 361
lot 2 :
- eclairage : FNTP 651 / qualifelec Tn3.
III.2.4)Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession :
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
  Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique :
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
  2015SDAC064.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
  13 janvier 2016 - 11:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
  Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
  Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :
VI.1) RENOUVELLEMENT :
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  La période de préparation est de 1 mois à compter de la notification de l'ordre de service 0 prescrivant la date de démarrage.
la durée totale d'exécution des travaux est de 10 mois à compter de la notification de l'ordre de service no1 prescrivant la date de démarrage.
la date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue au mois de Février 2016.
le candidat peut proposer des nouveaux délais tant pour la préparation de chantier que pour les travaux (cf. Acte d'engagement).
le dossier de consultation peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : http://www.mpe.epadesa.com. En cas de difficultés de téléchargement, ou de réponse, le service support est joignable au 0 820 20 77 43.
les candidats peuvent librement opter pour l'une des trois modalités de remise des dossiers suivantes:
-transmission sur support papier, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception postal, à l'adresse suivante : Etablissement Public d'aménagement Seine Arche, Immeuble Via Verde, 55 place Nelson Mandela 92024 Nanterre Cedex (France)
- remise sur support papier contre récépissé, les jours ouvrés, à l'adresse susmentionnées et aux horaires d'ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 12h et de 14h30 à 17h (se munir d'une carte de visite) - s'adresser au préalable à l'accueil général de l'immeuble.
-transmission par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.mpe.epadesa.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 décembre 2015.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
  Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
  Greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2-4 bd de l'hautil - B.P. 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr. Tél. (+33) 1 30 17 34 00. Fax (+33) 1 30 17 34 59.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
  3 décembre 2015.
Chargement en cours...
Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00