Centrale des marchés
Travaux de réhabilitation énergétique de 20 logements individuels à Villedieu-la-Blouère (Tr 0220) Maine-&-Loire Habitat Office Public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001, Angers Cedex 01, Tél. 02 41 81 68 00, retrouvez nos offres de marchés sur notre site : http://www.maineetloir...
Maine-&-Loire Habitat
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de réhabilitation énergétique de 20 logements individuels à Villedieu-la-Blouère (Tr 0220)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 9183

Etat : Première publication
Publié dans :
COURRIER DE L'OUEST (09/11/11)
Maine-&-Loire Habitat
Office Public de l'Habitat, 11, rue du Clon, BP 70146, 49001, Angers Cedex 01, Tél. 02 41 81 68 00, retrouvez nos offres de marchés sur notre site : http://www.maineetloire-habitat.fr
Travaux de réhabilitation énergétique de 20 logements individuels à Villedieu-la-Blouère (Tr 0220)
Avis d'appel public à la concurrence
4e consultation

Objet du marché : marché de travaux.
Travaux de réhabilitation énergétique de 20 logements individuels à Villedieu-la-Blouère (Tr 0220), 37 à 51, rue du Christ.
Maître d'oeuvre : Alterea, 48 bis, rue de Bel-Air, 44000 Nantes .
Procédure de passation : procédure non formalisée (article 10 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics).
Lot 04 : isolation intérieure.
Modalités d'attribution : suivant critères de jugement des offres fixés au règlement de consultation.
Délai d'exécution : 10 mois non compris congés payés et intempéries à partir de l'ordre de service général.
Date probable de démarrage du chantier : le 2 janvier 2012.
Documents à produire obligatoirement pour la recevabilité des offres : pièces listées dans le règlement de consultation et à produire obligatoirement.
Modalités essentielles de paiement et de financement :
_ règlement administratif dans les 30 jours, à compter de la réception des factures ;
_ prêts, subventions, fonds propres.
Instance chargée des recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes.
Date limite de réception des offres au siège de l'office : le 21 novembre 2011, avant 17 h.
Modalité d'obtention du dossier :
_ retiré auprès de : Grafiburo, 28 30, boulevard Gaston-Birgé, 49000 Angers, tél. 02 41 44 41 41, fax 02.41.66.24.70 ;
_ commandé via le site : http://www.appels-offre.net
Date d'envoi de l'avis à la publication : 4 novembre 2011.
Chargement en cours...
Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00