Centrale des marchés
Construction de la maison de l'intercommunalité du Pays de Lorient, relance du lot 04 : serrurerie, métallerie, sous-face Communauté d'agglomération du Pays de Lorient Construction de la maison de l'intercommunalité du Pays de Lorient, relance du lot 04 : serrurerie, métallerie, sous-face Procédure adaptée No...
Communauté d'agglomération du Pays de Lorient 0297875941
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction de la maison de l'intercommunalité du Pays de Lorient, relance du lot 04 : serrurerie, métallerie, sous-face

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 8670

Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (28/10/11)
Communauté d'agglomération du Pays de Lorient
Construction de la maison de l'intercommunalité du Pays de Lorient, relance du lot 04 : serrurerie, métallerie, sous-face
Procédure adaptée
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération du Pays de Lorient, correspondant : M. Le Président de Cap l'Orient agglomération, Communauté d'agglomération du Pays de Lorient, 2, boulevard Leclerc, BP 20001, 56314 Lorient cedex, tél. 02 97 02 29 31, fax 02.97.87.59.41, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org
Objet du marché : construction de la maison de l'intercommunauté du Pays de Lorient, relance du lot 04 : serrurerie, métallerie, sous-face.
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution : site du Péristyle, 56100 Lorient.
Caractéristiques principales :
_ Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
_ Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Bloc portes métalliques extérieurs et intérieurs à vantaux battants (25 u).
Escaliers métalliques (3).
Passerelle métallique (16,8 ml).
Plancher caillebotis (584 m2).
Garde-corps, mains courantes, extérieurs et intérieurs.
Porte basculante.
Portail pivotant.
Grilles de ventilations.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 42 mois, à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux (marché de travaux) : le 2 janvier 2012.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte, elle peut être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité maître d'ouvrage et subventions sollicitées auprès de la région Bretagne, du département du Morbihan, de l'Ademe et de l'union européenne.
Une avance est accordée d'un montant de 15 % du montant TTC du DPGF.
Le délai de paiement et le point de départ de ce délai sont fixés à l'article 98 du Code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
_ valeur technique de l'offre appréciée notamment d'après les critères mentionnés dans le mémoire technique (50 %) ;
_ prix des prestations (40 %) ;
_ volume d'heures d'insertion supérieur au minimum requis (10 %).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : le 28 novembre 2011, à 17 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AL-moe-JLLG-241011.
Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité.
Le délai d'exécution de l'ensemble de l'opération est fixé à 27 mois, y compris période de préparation qui est de 3 mois, à compter de la date de notification de l'ordre de service. Le délai d'exécution de chacun des lots s'insère dans le délai d'ensemble conformément au calendrier prévisionnel des études et des travaux.
Le marché comporte une action d'insertion obligatoire par l'économie.
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée «petit lot», suite à appel d'offres ouvert européen infructueux.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 octobre 2011.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Cap l'Orient agglomération, commande publique, BP 20001, 56314 Lorient cedex, tél. 02 97 02 29 31, fax 02.97.87.59.41, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr , adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org
Chargement en cours...
Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00